Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 RELATIVE A DIVERSES OPERATIONS DE CONSTRUCTION

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687668
Ancien identifiant: 1LX971579
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687668.xml
This commit is contained in:
République française 2020-02-01 00:00:00 +00:00
parent 3ac3294051
commit d520b133c3
3 changed files with 89 additions and 41 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2020-02-01
Identifiant: LEGIARTI000037667723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/77/LEGIARTI000037667723.xml
Date de début: 2020-02-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038433496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/34/LEGIARTI000038433496.xml
---
<h1>Article L231-2</h1>
@ -72,10 +72,25 @@ k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées
par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le
garant et annexées au contrat.<br />
Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le
chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L.
111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des
éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de
l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication
de ces éléments.<br />
Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au
contrat, en vertu du e de l'article L. 231-2, tiennent compte de l'état
d'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication
des éléments préfabriqués.<br />
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge
du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux
pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des
clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
pénalités applicables en cas de retard d'exécution, ainsi que celles relatives
aux modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de
l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments
préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en
Conseil d'Etat.
<details>
@ -85,7 +100,10 @@ clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037642281?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique - article 68 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038433476?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L242-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038432548?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -122,7 +140,7 @@ clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
1999-09-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006739977?vers=git&vers=legifrance">Décret n°99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2000-07-27 au 2005-08-25</a>
</li>
<li>
2018-11-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037642281?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique - article 68 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2019-04-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038432548?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2024-12-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000050742475?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle VIGUEUR</a>
@ -130,9 +148,15 @@ clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006795972?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L242-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-01-01 au 1981-01-08</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037644962?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L111-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-11-25 au 2021-07-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824172?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L111-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-01-01 au 2005-06-09</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037645136?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L112-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-11-25 au 2021-07-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041586868?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01</a>
</li>
@ -161,7 +185,7 @@ clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824660?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L241-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1986-01-08</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824538?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L242-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-12-01 au 2020-02-01</a>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038433476?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L242-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006896534?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article R*231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1991-11-29</a>

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-01
Date de fin: 2020-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006824513
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X231L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824513.xml
Date de début: 2020-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038433492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/34/LEGIARTI000038433492.xml
---
<h1>Article L231-3</h1>
@ -36,7 +35,11 @@ ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant
dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux ;<br />
f) D'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier,
préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux.
préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux ;<br />
g) D'interdire au maître de l'ouvrage de constater l'achèvement et la bonne
exécution des éléments préfabriqués dûment identifiés, destinés à être livrés et
assemblés pour la construction de sa maison.
<details>
@ -46,16 +49,22 @@ préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travau
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006826206?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824509?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-12-01 au 2021-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824508?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1991-12-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041586868?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038432548?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000709335?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle</a> SPEC_APPLI cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000516442?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)</a> CODIFICATION cible
</li>
@ -77,10 +86,7 @@ préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travau
1988-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006829601?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 30 décembre 1988 relatif à l'attribution pour des bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1989-01-22</a>
</li>
<li>
1990-12-19 SPEC_APPLI source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000709335?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle</a>
</li>
<li>
1990-12-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006826206?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2019-04-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038432548?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824508?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1991-12-01</a>

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-01
Date de fin: 2020-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006824538
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X242L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824538.xml
Date de début: 2020-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038433476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/34/LEGIARTI000038433476.xml
---
<h1>Article L242-2</h1>
@ -27,6 +26,13 @@ total au bénéfice du maître de l'ouvrage jusqu'à son entrée dans les lieux,
réserve de la faculté pour celui-ci de consigner tout ou partie de ce solde de
garantie en cas de litige ;<br />
Pour l'application de l'antépénultième et de l'avant-dernier alinéas de
l'article L. 231-2, les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est
informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments
préfabriqués, ainsi que des modalités de règlement du prix compte tenu de
l'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication
des éléments préfabriqués.<br />
Les conditions dans lesquelles l'exécution du contrat de promotion immobilière
est réputée commencée ;<br />
@ -43,22 +49,37 @@ Les conditions et modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-13.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824659?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-12-01 au 2018-11-25</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006443372?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 1779 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1967-08-01 au 2009-05-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824657?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1979-07-14</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020616204?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 1779 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-05-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824658?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-14 au 1991-12-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824509?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-12-01 au 2021-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037667723?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-11-25 au 2020-02-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824508?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1991-12-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041586856?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824486?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1978-06-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006826211?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824506?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L232-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-12-01 au 2021-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824439?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1978-06-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038433496?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-01 au 2021-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041586842?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041586868?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038432548?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -68,9 +89,6 @@ Les conditions et modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-13.
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000516442?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)</a> CODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000687670?vers=git&vers=legifrance">Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 TENDANT A REGLEMENTER LES RETENUES DE GARANTIE EN MATIERE DE MARCHES DE TRAVAUX DEFINI PAR L'ARTICLE 177-93 DU CODE CIVIL</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
@ -89,7 +107,7 @@ Les conditions et modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-13.
1978-05-31 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000516442?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)</a>
</li>
<li>
1990-12-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006826211?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2019-04-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038432548?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006443372?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 1779 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1967-08-01 au 2009-05-14</a>
@ -104,7 +122,7 @@ Les conditions et modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-13.
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824508?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1991-12-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824657?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1979-07-14</a>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038433496?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-01 au 2021-07-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824506?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L232-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-12-01 au 2021-07-01</a>