From d520b133c3e183f7a30a6eb7dd8b7ede84502497 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Sat, 1 Feb 2020 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B071-579=20du=2016=20juillet=201971?= =?UTF-8?q?=20RELATIVE=20A=20DIVERSES=20OPERATIONS=20DE=20CONSTRUCTION?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000687668 Ancien identifiant: 1LX971579 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687668.xml --- .../titre_iii/chapitre_ier/article_l231-2.md | 42 +++++++++++---- .../titre_iii/chapitre_ier/article_l231-3.md | 36 +++++++------ .../titre_iv/chapitre_ii/article_l242-2.md | 52 +++++++++++++------ 3 files changed, 89 insertions(+), 41 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l231-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l231-2.md index 948596b2c6f..4d6d63a9dc8 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l231-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l231-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-11-25 -Date de fin: 2020-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000037667723 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/77/LEGIARTI000037667723.xml +Date de début: 2020-02-01 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000038433496 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/34/LEGIARTI000038433496.xml --- <h1>Article L231-2</h1> @@ -72,10 +72,25 @@ k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.<br /> +Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le +chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. +111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des +éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de +l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication +de ces éléments.<br /> + +Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au +contrat, en vertu du e de l'article L. 231-2, tiennent compte de l'état +d'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication +des éléments préfabriqués.<br /> + Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux -pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des -clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat. +pénalités applicables en cas de retard d'exécution, ainsi que celles relatives +aux modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de +l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments +préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en +Conseil d'Etat. <details> @@ -85,7 +100,10 @@ clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat. <ul> <li> - <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037642281?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique - article 68 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038433476?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L242-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-01</a> CITATION source + </li> + <li> + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038432548?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source </li> </ul> @@ -122,7 +140,7 @@ clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat. 1999-09-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006739977?vers=git&vers=legifrance">Décret n°99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2000-07-27 au 2005-08-25</a> </li> <li> - 2018-11-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037642281?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique - article 68 ENTIEREMENT_MODIF</a> + 2019-04-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038432548?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> </li> <li> 2024-12-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000050742475?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle VIGUEUR</a> @@ -130,9 +148,15 @@ clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat. <li> 2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006795972?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L242-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-01-01 au 1981-01-08</a> </li> + <li> + 2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037644962?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L111-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-11-25 au 2021-07-01</a> + </li> <li> 2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824172?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L111-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-01-01 au 2005-06-09</a> </li> + <li> + 2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037645136?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L112-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-11-25 au 2021-07-01</a> + </li> <li> 2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041586868?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01</a> </li> @@ -161,7 +185,7 @@ clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat. 2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824660?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L241-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1986-01-08</a> </li> <li> - 2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824538?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L242-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-12-01 au 2020-02-01</a> + 2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038433476?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L242-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-01</a> </li> <li> 2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006896534?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article R*231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1991-11-29</a> diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l231-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l231-3.md index ff27bff9306..c7facff904c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l231-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l231-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1991-12-01 -Date de fin: 2020-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006824513 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X231L003XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824513.xml +Date de début: 2020-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038433492 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/34/LEGIARTI000038433492.xml --- <h1>Article L231-3</h1> @@ -36,7 +35,11 @@ ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux ;<br /> f) D'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier, -préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux. +préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux ;<br /> + +g) D'interdire au maître de l'ouvrage de constater l'achèvement et la bonne +exécution des éléments préfabriqués dûment identifiés, destinés à être livrés et +assemblés pour la construction de sa maison. <details> @@ -46,16 +49,22 @@ préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travau <ul> <li> - <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006826206?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824509?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-12-01 au 2021-07-01</a> CITATION cible + </li> + <li> + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824508?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1991-12-01</a> CITATION cible + </li> + <li> + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041586868?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01</a> CITATION cible + </li> + <li> + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038432548?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source </li> </ul> <h2>Textes faisant référence à l'article</h2> <ul> - <li> - <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000709335?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle</a> SPEC_APPLI cible - </li> <li> <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000516442?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)</a> CODIFICATION cible </li> @@ -77,10 +86,7 @@ préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travau 1988-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006829601?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 30 décembre 1988 relatif à l'attribution pour des bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1989-01-22</a> </li> <li> - 1990-12-19 SPEC_APPLI source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000709335?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle</a> - </li> - <li> - 1990-12-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006826206?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> + 2019-04-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038432548?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> </li> <li> 2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824508?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1991-12-01</a> diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_l242-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_l242-2.md index da0dadf9313..2c4f276e85d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_l242-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_l242-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1991-12-01 -Date de fin: 2020-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006824538 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X242L002XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824538.xml +Date de début: 2020-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038433476 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/34/LEGIARTI000038433476.xml --- <h1>Article L242-2</h1> @@ -27,6 +26,13 @@ total au bénéfice du maître de l'ouvrage jusqu'à son entrée dans les lieux, réserve de la faculté pour celui-ci de consigner tout ou partie de ce solde de garantie en cas de litige ;<br /> +Pour l'application de l'antépénultième et de l'avant-dernier alinéas de +l'article L. 231-2, les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est +informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments +préfabriqués, ainsi que des modalités de règlement du prix compte tenu de +l'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication +des éléments préfabriqués.<br /> + Les conditions dans lesquelles l'exécution du contrat de promotion immobilière est réputée commencée ;<br /> @@ -43,22 +49,37 @@ Les conditions et modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-13. <ul> <li> - <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824659?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-12-01 au 2018-11-25</a> CITATION cible + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006443372?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 1779 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1967-08-01 au 2009-05-14</a> CITATION cible </li> <li> - <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824657?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1979-07-14</a> CITATION cible + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020616204?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 1779 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-05-14</a> CITATION cible </li> <li> - <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824658?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-14 au 1991-12-01</a> CITATION cible + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824509?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-12-01 au 2021-07-01</a> CITATION cible </li> <li> - <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037667723?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-11-25 au 2020-02-01</a> CITATION cible + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824508?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1991-12-01</a> CITATION cible </li> <li> - <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041586856?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01</a> CITATION cible + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824486?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1978-06-08</a> CITATION cible </li> <li> - <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006826211?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824506?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L232-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-12-01 au 2021-07-01</a> CITATION cible + </li> + <li> + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824439?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1978-06-08</a> CITATION cible + </li> + <li> + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038433496?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-01 au 2021-07-01</a> CITATION cible + </li> + <li> + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041586842?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01</a> CITATION cible + </li> + <li> + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041586868?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01</a> CITATION cible + </li> + <li> + <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038432548?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source </li> </ul> @@ -68,9 +89,6 @@ Les conditions et modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-13. <li> <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000516442?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)</a> CODIFICATION cible </li> - <li> - <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000687670?vers=git&vers=legifrance">Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 TENDANT A REGLEMENTER LES RETENUES DE GARANTIE EN MATIERE DE MARCHES DE TRAVAUX DEFINI PAR L'ARTICLE 177-93 DU CODE CIVIL</a> CITATION cible - </li> </ul> <h2>Références faites par l'article</h2> @@ -89,7 +107,7 @@ Les conditions et modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-13. 1978-05-31 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000516442?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)</a> </li> <li> - 1990-12-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006826211?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a> + 2019-04-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038432548?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> </li> <li> 2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006443372?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 1779 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1967-08-01 au 2009-05-14</a> @@ -104,7 +122,7 @@ Les conditions et modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-13. 2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824508?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1991-12-01</a> </li> <li> - 2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824657?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1979-07-14</a> + 2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038433496?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-01 au 2021-07-01</a> </li> <li> 2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824506?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L232-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-12-01 au 2021-07-01</a>