Ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité
Ministère: Ministère de la transition énergétique Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000047989236 NOR: ENER2314032R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/98/92/JORFTEXT000047989236.xml
This commit is contained in:
parent
eea92075e5
commit
5396f3fc66
36 changed files with 553 additions and 232 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2023-03-12
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
Date de fin: 2023-11-10
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000047299016
|
Identifiant: LEGIARTI000047994041
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/90/LEGIARTI000047299016.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/40/LEGIARTI000047994041.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L141-5-3
|
###### Article L141-5-3
|
||||||
|
@ -59,7 +59,7 @@ de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établisseme
|
||||||
public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies
|
public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies
|
||||||
renouvelables, sur les capacités d'accueil existantes des réseaux publics
|
renouvelables, sur les capacités d'accueil existantes des réseaux publics
|
||||||
d'électricité et de gaz naturel sur le territoire, sur les capacités planifiées
|
d'électricité et de gaz naturel sur le territoire, sur les capacités planifiées
|
||||||
sur ce même territoire en application de l'article L. 321-7 du présent code et
|
sur ce même territoire en application de l'article L. 342-3 du présent code et
|
||||||
sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de
|
sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de
|
||||||
l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1.<br />
|
l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -1,29 +1,25 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2016-05-14
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
Date de fin: 2023-11-10
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000032521778
|
Identifiant: LEGIARTI000047994025
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/52/17/LEGIARTI000032521778.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/40/LEGIARTI000047994025.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L152-11
|
###### Article L152-11
|
||||||
|
|
||||||
<div align="left">
|
Pour l'application du titre III du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :<br />
|
||||||
Pour l'application du titre III du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna
|
|
||||||
:<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
1° Le troisième alinéa de l'article L. 131-1 n'est pas applicable en tant
|
1° Le troisième alinéa de l'article L. 131-1 n'est pas applicable en tant qu'il
|
||||||
qu'il concerne les garanties de capacités et l'accès régulé à l'électricité
|
concerne les garanties de capacités et l'accès régulé à l'électricité nucléaire
|
||||||
nucléaire historique ;<br />
|
historique ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
2° L'article L. 134-5 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne les tarifs
|
2° L'article L. 134-5 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne les tarifs
|
||||||
réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-4 ;<br />
|
réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-4 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
3° L'article L. 134-6 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le calcul des
|
3° L'article L. 134-6 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le calcul des
|
||||||
barèmes de raccordement mentionnés à l'article L. 342-8 ;<br />
|
barèmes de raccordement mentionnés à l'article L. 342-19 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
4° A l'article L. 135-6, les mots : “ acte d'huissier de justice ” sont
|
4° A l'article L. 135-6, les mots : “ acte d'huissier de justice ” sont
|
||||||
remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet
|
remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ”.
|
||||||
”.<br />
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
|
|
|
@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986724
|
||||||
|
|
||||||
- [Article L341-1](article_l341-1.md)
|
- [Article L341-1](article_l341-1.md)
|
||||||
- [Article L341-2](article_l341-2.md)
|
- [Article L341-2](article_l341-2.md)
|
||||||
- [Article L341-2-1](article_l341-2-1.md)
|
|
||||||
- [Article L341-3](article_l341-3.md)
|
- [Article L341-3](article_l341-3.md)
|
||||||
- [Article L341-4](article_l341-4.md)
|
- [Article L341-4](article_l341-4.md)
|
||||||
- [Article L341-4-1](article_l341-4-1.md)
|
- [Article L341-4-1](article_l341-4-1.md)
|
||||||
|
|
|
@ -1,59 +0,0 @@
|
||||||
---
|
|
||||||
État: MODIFIE
|
|
||||||
Type: AUTONOME
|
|
||||||
Date de début: 2023-03-12
|
|
||||||
Date de fin: 2023-11-10
|
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000047298402
|
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/84/LEGIARTI000047298402.xml
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L341-2-1
|
|
||||||
|
|
||||||
I.-Le niveau de la prise en charge par les tarifs d'utilisation du réseau prévue
|
|
||||||
au 3° de l'article L. 341-2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de
|
|
||||||
raccordement pour :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
1° Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux
|
|
||||||
réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de
|
|
||||||
raccordement ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité
|
|
||||||
mentionnés à l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au
|
|
||||||
réseau amont ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
3° Les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont
|
|
||||||
les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que
|
|
||||||
soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d'électricité à partir de
|
|
||||||
sources d'énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux
|
|
||||||
réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500
|
|
||||||
kilowatts, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Le niveau de prise en charge est arrêté par l'autorité administrative, après
|
|
||||||
avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il peut être différencié selon
|
|
||||||
la puissance et la source de l'énergie.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
II.-Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I
|
|
||||||
du présent article est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une autorité
|
|
||||||
organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article
|
|
||||||
L. 121-4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou
|
|
||||||
par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de
|
|
||||||
concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle les
|
|
||||||
modalités de versement de la prise en charge prévue au I du présent article. Le
|
|
||||||
modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de
|
|
||||||
distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
III.-Par dérogation, le niveau de prise en charge mentionné au I du présent
|
|
||||||
article peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d'adaptation
|
|
||||||
d'ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des
|
|
||||||
canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires
|
|
||||||
par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour
|
|
||||||
des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations
|
|
||||||
concourant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4. Le niveau de
|
|
||||||
prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris
|
|
||||||
après avis de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
IV.-La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 n'est pas applicable
|
|
||||||
lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure
|
|
||||||
de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10.
|
|
|
@ -6,11 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986736
|
||||||
|
|
||||||
##### Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
|
##### Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
|
||||||
|
|
||||||
- [Article L342-3-1](article_l342-3-1.md)
|
|
||||||
- [Article L342-7-1](article_l342-7-1.md)
|
|
||||||
- [Article L342-7-2](article_l342-7-2.md)
|
|
||||||
- [Article L342-11](article_l342-11.md)
|
|
||||||
- [Section 1 : Les ouvrages de raccordement](section_1)
|
- [Section 1 : Les ouvrages de raccordement](section_1)
|
||||||
- [Section 2 : Exécution des travaux et maîtrise d'ouvrage](section_2)
|
- [Section 2 : Exécution des travaux et maîtrise d'ouvrage](section_2)
|
||||||
- [Section 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements](section_3)
|
- [Section 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements](section_3)
|
||||||
- [Section 4 : Financement](section_4)
|
- [Section 4 : Financement](section_4)
|
||||||
|
- [Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics](section_5)
|
||||||
|
|
|
@ -1,27 +0,0 @@
|
||||||
---
|
|
||||||
État: ABROGE
|
|
||||||
Type: AUTONOME
|
|
||||||
Date de début: 2021-08-25
|
|
||||||
Date de fin: 2023-11-10
|
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000043964058
|
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/96/40/LEGIARTI000043964058.xml
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L342-3-1
|
|
||||||
|
|
||||||
A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux
|
|
||||||
d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des
|
|
||||||
travaux de génie civil importants, le délai d'installation d'une infrastructure
|
|
||||||
collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation
|
|
||||||
ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides
|
|
||||||
rechargeables mentionnée à l'article L. 353-12 ne peut excéder six mois à
|
|
||||||
compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes
|
|
||||||
techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives
|
|
||||||
particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier
|
|
||||||
alinéa du présent article.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Le non-respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier
|
|
||||||
alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au
|
|
||||||
versement d'indemnités selon un barème fixé par décret.
|
|
|
@ -1,22 +0,0 @@
|
||||||
---
|
|
||||||
État: ABROGE
|
|
||||||
Type: AUTONOME
|
|
||||||
Date de début: 2018-01-01
|
|
||||||
Date de fin: 2023-11-10
|
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000036399824
|
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/98/LEGIARTI000036399824.xml
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L342-7-1
|
|
||||||
|
|
||||||
Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie
|
|
||||||
renouvelable implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en
|
|
||||||
concurrence prévue à l'article L. 311-10, lorsque le producteur ne choisit pas
|
|
||||||
l'emplacement de la zone d'implantation du parc, les avaries ou
|
|
||||||
dysfonctionnements des ouvrages de raccordement des installations de production
|
|
||||||
en mer entraînant une limitation partielle ou totale de la production
|
|
||||||
d'électricité à partir d'énergie renouvelable donnent lieu au versement
|
|
||||||
d'indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités
|
|
||||||
d'application du présent article, y compris les cas de dispense d'indemnisation,
|
|
||||||
sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de
|
|
||||||
l'énergie.
|
|
|
@ -1,47 +0,0 @@
|
||||||
---
|
|
||||||
État: ABROGE
|
|
||||||
Type: AUTONOME
|
|
||||||
Date de début: 2023-03-12
|
|
||||||
Date de fin: 2023-11-10
|
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000047297530
|
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/75/LEGIARTI000047297530.xml
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L342-7-2
|
|
||||||
|
|
||||||
Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble
|
|
||||||
d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement pour raccorder à son réseau une
|
|
||||||
installation de consommation, il peut, après autorisation de la Commission de
|
|
||||||
régulation de l'énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou
|
|
||||||
ultérieur à son réseau d'autres installations de consommation ou d'ouvrages de
|
|
||||||
réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble
|
|
||||||
d'ouvrages pour qu'il offre une capacité de raccordement supérieure à la
|
|
||||||
capacité nécessaire pour le seul raccordement de l'installation à l'origine de
|
|
||||||
ces travaux.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
La Commission de régulation de l'énergie détermine les conditions dans
|
|
||||||
lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport peut réaliser ces
|
|
||||||
investissements en garantissant leur pertinence technique et économique.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
La Commission de régulation de l'énergie détermine également la quote-part des
|
|
||||||
coûts de l'ensemble d'ouvrages prévu au premier alinéa qui peut être mise à la
|
|
||||||
charge du demandeur du raccordement au réseau public de transport d'électricité
|
|
||||||
d'une installation de consommation ou, le cas échéant, d'un ouvrage du réseau de
|
|
||||||
distribution dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement
|
|
||||||
offerte par cet ensemble d'ouvrages, sans préjudice de la deuxième phrase du
|
|
||||||
dernier alinéa de l'article L. 342-7. Cette quote-part est déterminée sur la
|
|
||||||
partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au
|
|
||||||
moins l'installation du demandeur du raccordement et une autre installation.
|
|
||||||
Cette quote-part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de
|
|
||||||
l'installation du demandeur sur la capacité offerte par l'ensemble
|
|
||||||
d'ouvrages.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
La quote-part mentionnée au troisième alinéa du présent article n'est exigible
|
|
||||||
qu'au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai fixé par la
|
|
||||||
Commission de régulation de l'énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans à
|
|
||||||
compter de la mise en service des ouvrages. A l'expiration de ce délai, le
|
|
||||||
gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant
|
|
||||||
à la capacité demeurant inutilisée.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie,
|
|
||||||
détermine les modalités d'application du présent article.
|
|
|
@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000047990500
|
||||||
|
|
||||||
- [Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la prise en charge des coûts de raccordement](sous-section_1)
|
- [Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la prise en charge des coûts de raccordement](sous-section_1)
|
||||||
- [Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables](sous-section_2)
|
- [Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables](sous-section_2)
|
||||||
|
- [Sous-section 3 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de transport](sous-section_3)
|
||||||
|
- [Sous-section 4 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de distribution](sous-section_4)
|
||||||
|
|
|
@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000047990502
|
||||||
|
|
||||||
###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la prise en charge des coûts de raccordement
|
###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la prise en charge des coûts de raccordement
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article L342-11](article_l342-11.md)
|
||||||
- [Article L342-12](article_l342-12.md)
|
- [Article L342-12](article_l342-12.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,72 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000047994242
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/42/LEGIARTI000047994242.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L342-11
|
||||||
|
|
||||||
|
I.-Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2,
|
||||||
|
pour la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de coûts de
|
||||||
|
renforcement :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux
|
||||||
|
réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de
|
||||||
|
raccordement ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité
|
||||||
|
mentionnés à l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au
|
||||||
|
réseau d'amont ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° Les producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables dont les
|
||||||
|
installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit
|
||||||
|
le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le niveau de la prise en charge ne peut excéder 40 % des coûts de raccordement,
|
||||||
|
hors coûts de renforcement.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d'électricité à partir
|
||||||
|
d'énergies renouvelables dont les installations sont raccordées aux réseaux
|
||||||
|
publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500
|
||||||
|
kilowatts, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le niveau de prise en charge est arrêté par l'autorité administrative de l'Etat,
|
||||||
|
après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il peut être différencié
|
||||||
|
selon la puissance et l'énergie renouvelable.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II.-Par dérogation aux dispositions du I, le niveau de prise en charge peut être
|
||||||
|
porté à :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° 100 % pour les travaux consistant à remplacer ou à adapter les ouvrages
|
||||||
|
existants ou à créer des canalisations en parallèle de canalisations existantes
|
||||||
|
pour en éviter le remplacement, en cas de raccordement en basse tension de
|
||||||
|
consommateurs finals effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° 80 % lorsque les travaux consistant à remplacer ou à adapter les ouvrages
|
||||||
|
existants, ou à créer des canalisations en parallèle de canalisations existantes
|
||||||
|
pour en éviter le remplacement, sont rendus nécessaires par les évolutions des
|
||||||
|
besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances
|
||||||
|
inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à
|
||||||
|
l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les niveaux de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par
|
||||||
|
un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III.-La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 n'est pas applicable
|
||||||
|
lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure
|
||||||
|
de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV.-Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I
|
||||||
|
du présent article est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une autorité
|
||||||
|
organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article
|
||||||
|
L. 121-4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou
|
||||||
|
par le règlement de service de la régie, le contrat de concession avec le
|
||||||
|
gestionnaire du réseau public de distribution ou une convention règle les
|
||||||
|
modalités de versement de la prise en charge prévue au 3° de l'article L.
|
||||||
|
341-2.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système
|
||||||
|
de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.
|
|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000047990504
|
||||||
###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables
|
###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables
|
||||||
|
|
||||||
- [Paragraphe 1 : Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables](paragraphe_1)
|
- [Paragraphe 1 : Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables](paragraphe_1)
|
||||||
|
- [Paragraphe 2 : Financement du raccordement d'installations ne s'inscrivant pas dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables](paragraphe_2)
|
||||||
|
|
|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000047990506
|
||||||
###### Paragraphe 1 : Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
|
###### Paragraphe 1 : Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
|
||||||
|
|
||||||
- [Article L342-13](article_l342-13.md)
|
- [Article L342-13](article_l342-13.md)
|
||||||
|
- [Article L342-14](article_l342-14.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000047990557
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990557.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L342-14
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au
|
||||||
|
raccordement de l'installation et qu'ils ne sont pas prévus par le schéma
|
||||||
|
régional de raccordement en vigueur, le producteur est redevable d'une
|
||||||
|
contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l'intégralité des ouvrages
|
||||||
|
créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu'aucun des éléments constitutifs
|
||||||
|
de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise
|
||||||
|
en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 et à l'article L. 342-11.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La contribution due par le producteur ne peut être inférieure à un seuil défini
|
||||||
|
par un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000047990508
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Paragraphe 2 : Financement du raccordement d'installations ne s'inscrivant pas dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article L342-15](article_l342-15.md)
|
||||||
|
- [Article L342-16](article_l342-16.md)
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000047990561
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990561.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L342-15
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque le raccordement d'une installation de production d'électricité à partir
|
||||||
|
d'énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans le schéma régional de
|
||||||
|
raccordement au réseau, le producteur est redevable d'une contribution due au
|
||||||
|
titre du raccordement tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L.
|
||||||
|
342-1.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte sur l'ensemble des
|
||||||
|
éléments constitutifs de cette contribution.
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000047990563
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990563.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L342-16
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies
|
||||||
|
renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en
|
||||||
|
concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas
|
||||||
|
l'emplacement de la zone d'implantation, le gestionnaire du réseau public de
|
||||||
|
transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions
|
||||||
|
techniques prévues par le cahier des charges ou définies par l'autorité
|
||||||
|
administrative de l'Etat, y compris les coûts échoués en cas d'abandon de la
|
||||||
|
procédure de mise en concurrence.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les éventuelles modifications de ces conditions à l'initiative du candidat
|
||||||
|
retenu sont à la charge de ce dernier.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués
|
||||||
|
dans les conditions prévues par le cahier des charges.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les dispositions d'application du présent article sont précisées par voie
|
||||||
|
règlementaire.
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000047990510
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Sous-section 3 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de transport
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article L342-17](article_l342-17.md)
|
||||||
|
- [Article L342-18](article_l342-18.md)
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000047990565
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990565.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L342-17
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage
|
||||||
|
des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due
|
||||||
|
sont arrêtés par l'autorité administrative de l'Etat, sur proposition de la
|
||||||
|
Commission de régulation de l'énergie. La contribution peut être calculée à
|
||||||
|
partir de barèmes.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les méthodes de calcul de la contribution établies, conformément à ces principes
|
||||||
|
généraux, par le gestionnaire du réseau public de transport sont soumises à
|
||||||
|
l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est
|
||||||
|
le redevable de la contribution, sauf dans le cas prévu à l'article L. 342-16.
|
|
@ -0,0 +1,31 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000047990567
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990567.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L342-18
|
||||||
|
|
||||||
|
Une quote-part des coûts de l'ensemble d'ouvrages mentionné à l'article L. 342-2
|
||||||
|
peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de
|
||||||
|
transport d'électricité d'une installation de consommation ou, le cas échéant,
|
||||||
|
d'un ouvrage du réseau de distribution dans la mesure où il bénéficiera de la
|
||||||
|
capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l'énergie,
|
||||||
|
sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir
|
||||||
|
au moins l'installation du demandeur du raccordement et une autre installation.
|
||||||
|
Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l'installation du
|
||||||
|
demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l'ensemble d'ouvrages.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Cette quote-part n'est exigible qu'au titre des demandes de raccordement
|
||||||
|
formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en
|
||||||
|
service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l'énergie. A
|
||||||
|
l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le
|
||||||
|
coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie,
|
||||||
|
détermine les modalités d'application du présent article.
|
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000047990512
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Sous-section 4 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de distribution
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article L342-19](article_l342-19.md)
|
||||||
|
- [Article L342-20](article_l342-20.md)
|
||||||
|
- [Article L342-21](article_l342-21.md)
|
|
@ -0,0 +1,31 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000047990571
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990571.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L342-19
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est le maître d'ouvrage
|
||||||
|
des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due
|
||||||
|
sont arrêtés par l'autorité administrative de l'Etat, sur proposition de la
|
||||||
|
Commission de régulation de l'énergie. La contribution peut être calculée à
|
||||||
|
partir de barèmes.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les méthodes de calcul de la contribution prévue au premier alinéa, établies par
|
||||||
|
chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à
|
||||||
|
l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les méthodes de calcul de la contribution établies, conformément à ces principes
|
||||||
|
généraux, par les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant
|
||||||
|
moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de
|
||||||
|
l'énergie. Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à
|
||||||
|
compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de
|
||||||
|
régulation de l'énergie formulée dans ce délai.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les
|
||||||
|
règlements de service des régies sont mis en conformité avec les principes ainsi
|
||||||
|
définis.
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000047990573
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990573.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L342-20
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par une autorité
|
||||||
|
organisatrice de la distribution publique d'électricité, en application de
|
||||||
|
l'article L. 322-6, les méthodes de calcul des coûts de la contribution qui lui
|
||||||
|
est due sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent
|
||||||
|
en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf
|
||||||
|
opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans le
|
||||||
|
même délai.
|
|
@ -1,19 +1,22 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2023-09-10
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
Date de fin: 2023-11-10
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000047302018
|
Identifiant: LEGIARTI000047990575
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/20/LEGIARTI000047302018.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990575.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L342-11
|
###### Article L342-21
|
||||||
|
|
||||||
La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des
|
Le demandeur d'un raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité
|
||||||
consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions,
|
est le redevable de la contribution.<br />
|
||||||
notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les
|
|
||||||
règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par
|
La contribution prévue à l'article L. 342-12 pour le raccordement des
|
||||||
les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :<br />
|
consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une
|
||||||
|
extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais,
|
||||||
|
fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service
|
||||||
|
des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat :<br />
|
||||||
|
|
||||||
1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait
|
1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait
|
||||||
l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de
|
l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de
|
||||||
|
@ -21,15 +24,14 @@ non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone
|
||||||
d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour
|
d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour
|
||||||
la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour
|
la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour
|
||||||
voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la
|
voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la
|
||||||
contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de
|
contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de
|
||||||
l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du
|
non-opposition.<br />
|
||||||
permis ou de la décision de non-opposition.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de
|
Les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de
|
||||||
création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en
|
canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le
|
||||||
éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension
|
remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des
|
||||||
des consommateurs finals sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux
|
consommateurs finals, sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux
|
||||||
publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 lorsque ce raccordement
|
publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2, lorsque ce raccordement
|
||||||
est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;<br />
|
est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la
|
2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la
|
||||||
|
@ -44,7 +46,7 @@ nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en
|
4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en
|
||||||
application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1
|
application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1
|
||||||
du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29
|
du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29
|
||||||
décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, directement à l'établissement
|
décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, directement à l'établissement
|
||||||
public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque
|
public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque
|
||||||
le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres
|
le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres
|
|
@ -0,0 +1,12 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000047990514
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article L342-22](article_l342-22.md)
|
||||||
|
- [Article L342-23](article_l342-23.md)
|
||||||
|
- [Article L342-24](article_l342-24.md)
|
||||||
|
- [Article L342-25](article_l342-25.md)
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000047990578
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990578.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L342-22
|
||||||
|
|
||||||
|
La convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de
|
||||||
|
transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles
|
||||||
|
publiés par ce gestionnaire.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie,
|
||||||
|
préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l'initiative du
|
||||||
|
gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de
|
||||||
|
régulation de l'énergie.
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000047990580
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990580.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L342-23
|
||||||
|
|
||||||
|
La convention ou le protocole de raccordement liant un gestionnaire du réseau
|
||||||
|
public de distribution et le demandeur de raccordement est établi sur la base de
|
||||||
|
modèles publiés par ce gestionnaire.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Ces modèles et ces protocoles sont transmis à la Commission de régulation de
|
||||||
|
l'énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l'initiative du
|
||||||
|
gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation
|
||||||
|
de l'énergie.
|
|
@ -0,0 +1,27 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000047990582
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990582.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L342-24
|
||||||
|
|
||||||
|
Les conventions ou protocoles de raccordement mentionnés aux articles L. 342-22
|
||||||
|
et L. 342-23 conclus postérieurement au 10 novembre 2023 ou en cours d'exécution
|
||||||
|
à cette date précisent, dans des conditions déterminées par la Commission de
|
||||||
|
régulation de l'énergie, les modalités selon lesquelles la puissance de
|
||||||
|
raccordement peut être modifiée par le gestionnaire de réseau, lorsque la
|
||||||
|
puissance maximale soutirée par l'utilisateur concerné est inférieure à la
|
||||||
|
puissance de raccordement en soutirage prévue par cette convention ou ce
|
||||||
|
protocole, à des fins de dimensionnement optimal du réseau.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'évolution de
|
||||||
|
la puissance de raccordement et les éventuelles indemnités auxquelles un client
|
||||||
|
peut prétendre, en cas de modification de sa puissance de raccordement.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de
|
||||||
|
régulation de l'énergie, précise les catégories d'installations soumises aux
|
||||||
|
dispositions du présent article, en fonction de leurs caractéristiques.
|
|
@ -0,0 +1,30 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000047990584
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990584.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L342-25
|
||||||
|
|
||||||
|
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de
|
||||||
|
l'énergie, fixe les attributions respectives de l'autorité administrative de
|
||||||
|
l'Etat et de la Commission de régulation de l'énergie dans la mise en œuvre des
|
||||||
|
codes de réseau relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne
|
||||||
|
en vigueur s'appliquant au secteur de l'électricité. Ce décret détermine, en
|
||||||
|
particulier, la répartition des compétences pour définir les règles de
|
||||||
|
raccordement au réseau et, à cet effet, élaborer les méthodologies utilisées
|
||||||
|
pour établir les prescriptions techniques fixant les exigences techniques
|
||||||
|
minimales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les
|
||||||
|
installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution,
|
||||||
|
les réseaux fermés de distribution d'électricité, les circuits d'interconnexion
|
||||||
|
ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les
|
||||||
|
installations des utilisateurs du réseau, les autres réseaux publics de
|
||||||
|
distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité ainsi que les
|
||||||
|
lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.
|
|
@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000047994002
|
||||||
|
|
||||||
##### Chapitre Ier : Schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables
|
##### Chapitre Ier : Schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables
|
||||||
|
|
||||||
- [Article L361-1](article_l361-1.md)
|
- [Section 1 : Dispositions communes à la Corse, aux départements et régions d'outre-mer](section_1)
|
||||||
|
- [Section 2 : Dispositions particulières aux départements et régions d'outre-mer](section_2)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000047991254
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Section 1 : Dispositions communes à la Corse, aux départements et régions d'outre-mer
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article L361-1](article_l361-1.md)
|
|
@ -0,0 +1,73 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000047994014
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/40/LEGIARTI000047994014.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L361-1
|
||||||
|
|
||||||
|
En Corse ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer, le schéma prévu
|
||||||
|
à l'article L. 342-3 est élaboré par le gestionnaire du réseau public de
|
||||||
|
distribution du territoire concerné, après avis des collectivités et des
|
||||||
|
autorités organisatrices de la distribution concernées, conformément à leurs
|
||||||
|
domaines de compétence respectifs.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans les départements et régions d'outre-mer, il est dénommé “ schéma de
|
||||||
|
raccordement au réseau des énergies renouvelables ”.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à la
|
||||||
|
disposition de la production à partir de sources d'énergies renouvelables la
|
||||||
|
capacité globale de raccordement définie par l'autorité administrative de l'Etat
|
||||||
|
afin d'atteindre des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de
|
||||||
|
l'énergie prévue à l'article L. 141-5.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'élaboration, la modification ou la révision de la programmation pluriannuelle
|
||||||
|
de l'énergie peut entraîner la modification ou la révision du schéma dans des
|
||||||
|
conditions définies par voie réglementaire.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le schéma assure la pertinence technique et économique des investissements à
|
||||||
|
réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret
|
||||||
|
pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public
|
||||||
|
dont au moins un niveau de tension est supérieur à 50 kV et leurs annexes, et
|
||||||
|
les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public. Il mentionne, pour
|
||||||
|
chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de
|
||||||
|
production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi
|
||||||
|
que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées
|
||||||
|
du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de
|
||||||
|
l'installation, en application de l'article L. 342-13.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Il évalue le coût prévisionnel de l'établissement des capacités d'accueil
|
||||||
|
nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de
|
||||||
|
réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part du schéma. Les
|
||||||
|
méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des
|
||||||
|
ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès
|
||||||
|
l'approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l'approbation de la
|
||||||
|
Commission de régulation de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de
|
||||||
|
distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux
|
||||||
|
électriques, comprendre le cas échéant un volet spécifique à un niveau inférieur
|
||||||
|
à la région.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le schéma est notifié à l'autorité administrative de l'Etat qui approuve le
|
||||||
|
montant de la quote-part unitaire qu'il définit. A compter de l'approbation de
|
||||||
|
la quote-part unitaire due et pendant une durée définie par décret inférieure ou
|
||||||
|
égale à un an, les demandes de raccordement au réseau public d'électricité
|
||||||
|
exploité à une tension de plus de 50 kV d'installations de production
|
||||||
|
d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne peuvent bénéficier des
|
||||||
|
capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions
|
||||||
|
d'installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en
|
||||||
|
compte pour définir les créations ou les renforcements d'ouvrages à inscrire
|
||||||
|
dans le schéma lors de son élaboration.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma sont réservées
|
||||||
|
pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production
|
||||||
|
d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise
|
||||||
|
les modalités d'application du présent article, en particulier le mode de
|
||||||
|
détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le
|
||||||
|
schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000047991256
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Section 2 : Dispositions particulières aux départements et régions d'outre-mer
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article L361-2](article_l361-2.md)
|
||||||
|
- [Article L361-3](article_l361-3.md)
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000047991260
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/12/LEGIARTI000047991260.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L361-2
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans les départements et les régions d'outre-mer, le périmètre de mutualisation
|
||||||
|
du schéma peut être étendu, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à
|
||||||
|
des ouvrages du réseau public de distribution exploités à une tension supérieure
|
||||||
|
ou égale à 15 kV.
|
|
@ -1,27 +1,15 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2023-03-12
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
Date de fin: 2023-11-10
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000047304031
|
Identifiant: LEGIARTI000047991268
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/40/LEGIARTI000047304031.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/12/LEGIARTI000047991268.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L361-1
|
###### Article L361-3
|
||||||
|
|
||||||
Le schéma prévu à l'article L. 321-7 est élaboré, dans les départements et les
|
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-4 et exigible dans le
|
||||||
régions d'outre-mer, par le gestionnaire du réseau public de distribution du
|
|
||||||
territoire concerné. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des
|
|
||||||
énergies renouvelables ".<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Le périmètre de mutualisation du schéma est étendu aux postes du réseau public
|
|
||||||
de distribution équipés de transformateurs ou d'autotransformateurs avec régleur
|
|
||||||
et aux liaisons du réseau de distribution de raccordement aux postes de
|
|
||||||
transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de
|
|
||||||
transport dès lors que ces liaisons ne sont pas destinées à desservir des
|
|
||||||
consommateurs.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-1 et exigible dans le
|
|
||||||
cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la
|
cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la
|
||||||
plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le
|
plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le
|
||||||
territoire métropolitain continental à la date d'approbation de la quote-part
|
territoire métropolitain continental à la date d'approbation de la quote-part
|
|
@ -1,19 +1,19 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2016-05-14
|
Date de début: 2023-11-10
|
||||||
Date de fin: 2023-11-10
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000032524266
|
Identifiant: LEGIARTI000047994071
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/52/42/LEGIARTI000032524266.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/40/LEGIARTI000047994071.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L363-3
|
###### Article L363-3
|
||||||
|
|
||||||
Le schéma prévu à l'article L. 321-7 est élaboré par le gestionnaire du réseau
|
Le schéma prévu à l'article L. 342-3 est élaboré par le gestionnaire du réseau
|
||||||
public de distribution. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des
|
public de distribution. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des
|
||||||
énergies renouvelables ".<br />
|
énergies renouvelables ".<br />
|
||||||
|
|
||||||
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-1 et exigible dans le
|
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-13 et exigible dans le
|
||||||
cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la
|
cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la
|
||||||
plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le
|
plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le
|
||||||
territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de
|
territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue