Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante
SECTION 1 (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE CONFINEMENT (PAR FIXATION,IMPREGNATION OU ENCOFFREMENT) ET DE RETRAIT D'AMIANTE OU DE MATERIAUX FRIABLES CONTENANT DE L'AMIANTE. SECTION 2 (ART. 6 A 9): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT (PAR FIXATION,IMPREGNATION OU ENCOFFREMENT) DE MATERIAUX NON FRIABLES CONTENANT DE L'AMIANTE. SECTION 3 (ART. 10 ET 11): DISPOSITIONS APPLICABLES EN FIN DE TRAVAUX. APPLICATION DES ART. 7 ET 26 DU DECRET 9698 DU 07-02-1996,7 DU DECRET 9697 DU 07-02-1996. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000376783 NOR: TAST9610752A Ancien identifiant: 1AX9960523P6 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/67/JORFTEXT000000376783.xml
This commit is contained in:
parent
4b047dabd6
commit
dc4ab0c438
17 changed files with 104 additions and 82 deletions
|
@ -10,7 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177859
|
|||
- [Section 2 : Dispositions communes](section_2/README.md)
|
||||
- [Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours](section_3/README.md)
|
||||
- [Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours](section_4/README.md)
|
||||
- [Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.](section_5/README.md)
|
||||
- [Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.](section_5/README.md)
|
||||
- [Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement](section_6/README.md)
|
||||
- [Section 7 : Mesures d'adaptation.](section_7/README.md)
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195613
|
|||
|
||||
<h1>Sous-section 1 : Dispositions générales</h1>
|
||||
|
||||
- [Paragraphe 1 : Modalités spécifiques résultant d'un accord.](paragraphe_1/README.md)
|
||||
- [Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant.](paragraphe_1/README.md)
|
||||
- [Paragraphe 2 : Modifications du contrat de travail donnant lieu à dix refus ou plus.](paragraphe_2/README.md)
|
||||
- [Paragraphe 3 : Licenciements successifs.](paragraphe_3/README.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,12 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006198532
|
||||
Date de début: 2013-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000027566026
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Paragraphe 1 : Modalités spécifiques résultant d'un accord.</h1>
|
||||
<h1>Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant.</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L1233-21](article_l1233-21.md)
|
||||
- [Article L1233-22](article_l1233-22.md)
|
||||
- [Article L1233-23](article_l1233-23.md)
|
||||
- [Article L1233-24](article_l1233-24.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027548725?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi - article 18 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-17</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195616
|
|||
<h1>Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative</h1>
|
||||
|
||||
- [Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative.](paragraphe_1/README.md)
|
||||
- [Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative.](paragraphe_2/README.md)
|
||||
- [Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises non soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.](paragraphe_2/README.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006198542
|
||||
Date de début: 2013-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000027566126
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative.</h1>
|
||||
<h1>Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises non soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L1233-52](article_l1233-52.md)
|
||||
- [Article L1233-53](article_l1233-53.md)
|
||||
|
@ -12,3 +12,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198542
|
|||
- [Article L1233-55](article_l1233-55.md)
|
||||
- [Article L1233-56](article_l1233-56.md)
|
||||
- [Article L1233-57](article_l1233-57.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027548725?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi - article 18 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-17</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006189440
|
||||
Date de début: 2013-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000027566111
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.</h1>
|
||||
<h1>Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L1233-58](article_l1233-58.md)
|
||||
- [Article L1233-59](article_l1233-59.md)
|
||||
- [Article L1233-60](article_l1233-60.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027548725?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi - article 18 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-17</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189441
|
|||
- [Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle](sous-section_2/README.md)
|
||||
- [Sous-section 3 : Congé de reclassement.](sous-section_3/README.md)
|
||||
- [Sous-section 4 : Congé de mobilité.](sous-section_4/README.md)
|
||||
- [Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi.](sous-section_5/README.md)
|
||||
- [Sous-section 5 : Reprise de site et revitalisation des bassins d'emploi.](sous-section_5/README.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006195621
|
||||
Date de début: 2013-07-01
|
||||
Date de fin: 2014-04-02
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000027566263
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi.</h1>
|
||||
<h1>Sous-section 5 : Reprise de site et revitalisation des bassins d'emploi.</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L1233-84](article_l1233-84.md)
|
||||
- [Article L1233-85](article_l1233-85.md)
|
||||
|
@ -13,3 +13,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195621
|
|||
- [Article L1233-88](article_l1233-88.md)
|
||||
- [Article L1233-89](article_l1233-89.md)
|
||||
- [Article L1233-90](article_l1233-90.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027548727?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi - article 19 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-17</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189446
|
|||
|
||||
<h1>Section 2 : Licenciement pour motif économique</h1>
|
||||
|
||||
- [Sous-section 1 : Délais de contestation.](sous-section_1/README.md)
|
||||
- [Sous-section 1 : Délais de contestation et voies de recours.](sous-section_1/README.md)
|
||||
- [Sous-section 2 : Actions en justice des organisations syndicales.](sous-section_2/README.md)
|
||||
- [Sous-section 3 : Eléments à communiquer au juge.](sous-section_3/README.md)
|
||||
- [Sous-section 4 : Sanction des irrégularités.](sous-section_4/README.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006195630
|
||||
Date de début: 2013-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000027566206
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Sous-section 1 : Délais de contestation.</h1>
|
||||
<h1>Sous-section 1 : Délais de contestation et voies de recours.</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L1235-7](article_l1235-7.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027548725?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi - article 18 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-17</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018527249
|
|||
<h1>Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi</h1>
|
||||
|
||||
- [Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges](chapitre_ier/README.md)
|
||||
- [Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel](chapitre_ii/README.md)
|
||||
- [Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle](chapitre_ii/README.md)
|
||||
- [Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle](chapitre_iii/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000018527180
|
||||
Date de début: 2013-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000027628846
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel</h1>
|
||||
<h1>Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle</h1>
|
||||
|
||||
- [Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel](section_1/README.md)
|
||||
- [Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel](section_2/README.md)
|
||||
|
@ -16,7 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018527180
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027619864?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000025818934
|
|||
|
||||
- [Paragraphe 1 : Champ d'application](paragraphe_1/README.md)
|
||||
- [Paragraphe 2 : Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements](paragraphe_2/README.md)
|
||||
- [Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux](paragraphe_5/README.md)
|
||||
- [Paragraphe 3 : Certification des entreprises](paragraphe_3/README.md)
|
||||
- [Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage](paragraphe_4/README.md)
|
||||
- [Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux](paragraphe_5/README.md)
|
||||
- [Paragraphe 6 : Formation](paragraphe_6/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
|
|
@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000025818918
|
|||
|
||||
<h1>Paragraphe 3 : Certification des entreprises</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R4412-129](article_r4412-129.md)
|
||||
- [Article R4412-130](article_r4412-130.md)
|
||||
- [Article R4412-131](article_r4412-131.md)
|
||||
- [Article R4412-132](article_r4412-132.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,29 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018530619
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530619.xml
|
||||
Date de début: 2013-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025818905
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/81/89/LEGIARTI000025818905.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R4412-129</h1>
|
||||
|
||||
En cours de chantier, une surveillance de l'étanchéité, des rejets d'air et
|
||||
d'eau ainsi que de l'atmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les
|
||||
opérations est réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du
|
||||
chantier.<br />
|
||||
|
||||
Un registre est tenu, consignant l'ensemble des résultats de cette
|
||||
surveillance.<br />
|
||||
|
||||
Ce registre comporte, en outre :<br />
|
||||
|
||||
1° Les résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait
|
||||
l'enlèvement de la protection respiratoire ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des
|
||||
préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives.
|
||||
Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur
|
||||
d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces
|
||||
travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes
|
||||
certificateurs.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -33,10 +22,7 @@ préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504736?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -47,7 +33,7 @@ préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives.
|
|||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504736?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2012-05-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2012-12-14 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043225560?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-03-08 au 2022-08-15</a>
|
|
@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000025818879
|
|||
|
||||
- [Article R4412-139](article_r4412-139.md)
|
||||
- [Article R4412-140](article_r4412-140.md)
|
||||
- [Sous-paragraphe 1 : Confinement et retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante](sous-paragraphe_1/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
|
|
@ -1,24 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000018530629
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Sous-paragraphe 1 : Confinement et retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R4412-129](article_r4412-129.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue