Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante
SECTION 1 (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE CONFINEMENT (PAR FIXATION,IMPREGNATION OU ENCOFFREMENT) ET DE RETRAIT D'AMIANTE OU DE MATERIAUX FRIABLES CONTENANT DE L'AMIANTE. SECTION 2 (ART. 6 A 9): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT (PAR FIXATION,IMPREGNATION OU ENCOFFREMENT) DE MATERIAUX NON FRIABLES CONTENANT DE L'AMIANTE. SECTION 3 (ART. 10 ET 11): DISPOSITIONS APPLICABLES EN FIN DE TRAVAUX. APPLICATION DES ART. 7 ET 26 DU DECRET 9698 DU 07-02-1996,7 DU DECRET 9697 DU 07-02-1996. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000376783 NOR: TAST9610752A Ancien identifiant: 1AX9960523P6 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/67/JORFTEXT000000376783.xml
This commit is contained in:
parent
50bf8ebec0
commit
7c240deb9c
2 changed files with 94 additions and 26 deletions
|
@ -1,20 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-10-01
|
||||
Date de fin: 2023-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034670075
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/67/00/LEGIARTI000034670075.xml
|
||||
Date de début: 2023-02-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046882717
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/27/LEGIARTI000046882717.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R4412-133</h1>
|
||||
|
||||
En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de
|
||||
démolition, de retrait ou d'encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu
|
||||
des travaux.<br />
|
||||
démolition, de retrait ou d'encapsulage au moyen d'un téléservice, accessible
|
||||
sur internet par un compte utilisateur et mis en œuvre par le ministre chargé du
|
||||
travail, intitulé : “ plateforme DEMAT @ MIANTE ”.<br />
|
||||
|
||||
Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il
|
||||
correspond. Il précise notamment :<br />
|
||||
Ce plan est établi pour le compte de l'employeur sur la plateforme DEMAT @
|
||||
MIANTE par un référent ou toute personne titulaire d'un compte utilisateur, en
|
||||
fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Les données
|
||||
correspondant au référent ou au titulaire du compte utilisateur figurent au
|
||||
plan. Le plan précise également les données suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° La localisation de la zone à traiter ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -61,17 +65,33 @@ réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel
|
|||
nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;<br />
|
||||
|
||||
17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au
|
||||
chantier. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence
|
||||
des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des
|
||||
travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au
|
||||
chantier ainsi que la ou les personnes susceptibles d'être contactées sur le
|
||||
site de l'opération. Elle mentionne les dates de validité des attestations de
|
||||
compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom
|
||||
des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au
|
||||
chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;<br />
|
||||
|
||||
18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de
|
||||
l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de
|
||||
retrait conformément à l'article R. 4412-135 ;<br />
|
||||
|
||||
19° Les mesures à fin de secours de personnes en cas de blessé léger ou
|
||||
nécessitant les secours extérieurs ;<br />
|
||||
|
||||
20° Les mesures de repli des installations et de restitution du site de
|
||||
l'opération, en précisant le cas échéant les modalités de décontamination des
|
||||
outillages, matériels et matériaux.<br />
|
||||
|
||||
Le ou les organismes certificateurs de l'entreprise concernée sont
|
||||
destinataires, au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE, des informations
|
||||
mentionnées aux 19° et 20°.<br />
|
||||
|
||||
La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification
|
||||
du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant.
|
||||
du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant
|
||||
également établi et transmis au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE. Toutes
|
||||
les autres évolutions du contenu de ce plan donnent lieu à une information
|
||||
établie et transmise au moyen de cette plateforme, dans les conditions de
|
||||
l'article R. 4412-138.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -81,7 +101,55 @@ du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034665045?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530603?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-135 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034665669?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-97-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2021-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043841186?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-97-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043841402?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-29-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025818986?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2017-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025818927?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036483716?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033471388?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2018-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530625?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530647?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025818895?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024100518?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article R111-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2011-06-02 au 2021-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024117149?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-29-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-02-01 au 2021-02-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043708517?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article R111-45 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2022-01-01 au 2021-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043128327?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-29-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-02-13 au 2021-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046859521?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante intitulée « DEMAT@MIANTE » - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530861?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -91,9 +159,6 @@ du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant.
|
|||
<li>
|
||||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504721?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2017-05-09 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034665045?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2019-04-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038463652?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-13</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -109,6 +174,9 @@ du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant.
|
|||
<li>
|
||||
2021-07-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043769137?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 17 mai 2021 relatif à l'ouverture, dans les régions Hauts-de-France, Pays de la Loire, Occitanie, Normandie et La Réunion, du pilote de la plateforme DEMAT@MIANTE relative à la transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-12-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046859521?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante intitulée « DEMAT@MIANTE » - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000046933932?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante ainsi que des avenants et informations s'y rapportant ainsi que de déclarations aux organismes certificateurs en vue de la programmation d'opérations de surveillance dite DEMAT@MIANTE VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -155,7 +223,7 @@ du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant.
|
|||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024117149?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-29-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-02-01 au 2021-02-13</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-45 (V)
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-45
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-02-13
|
||||
Date de fin: 2023-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043128563
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/12/85/LEGIARTI000043128563.xml
|
||||
Date de début: 2023-02-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046882715
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/27/LEGIARTI000046882715.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R4412-134</h1>
|
||||
|
||||
Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le
|
||||
chantier et peut être consulté par :<br />
|
||||
site de l'opération, sur tout support adapté, et peut être consulté par :<br />
|
||||
|
||||
1° Les membres du comité social et économique ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -34,7 +34,7 @@ travaux publics ;<br />
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043123752?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-143 du 10 février 2021 relatif aux compétences des agents de contrôle de l'inspection du travail - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046859521?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante intitulée « DEMAT@MIANTE » - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -45,7 +45,7 @@ travaux publics ;<br />
|
|||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504716?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-02-10 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043123752?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-143 du 10 février 2021 relatif aux compétences des agents de contrôle de l'inspection du travail - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2022-12-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046859521?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante intitulée « DEMAT@MIANTE » - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025818876?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a>
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue