Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante

SECTION 1 (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE CONFINEMENT (PAR FIXATION,IMPREGNATION OU ENCOFFREMENT) ET DE RETRAIT D'AMIANTE OU DE MATERIAUX FRIABLES CONTENANT DE L'AMIANTE.
SECTION 2 (ART. 6 A 9): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT (PAR FIXATION,IMPREGNATION OU ENCOFFREMENT) DE MATERIAUX NON FRIABLES CONTENANT DE L'AMIANTE.
SECTION 3 (ART. 10 ET 11): DISPOSITIONS APPLICABLES EN FIN DE TRAVAUX.
APPLICATION DES ART. 7 ET 26 DU DECRET 9698 DU 07-02-1996,7 DU DECRET 9697 DU 07-02-1996.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000376783
NOR: TAST9610752A
Ancien identifiant: 1AX9960523P6
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/67/JORFTEXT000000376783.xml
This commit is contained in:
République française 2012-07-01 00:00:00 +00:00
parent 9a686bb4d6
commit 604e9f7584
101 changed files with 974 additions and 935 deletions
partie_reglementaire/quatrieme_partie
livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_3
livre_vi
README.md
titre_ii
README.md
chapitre_ier
chapitre_ii
README.md
section_1
section_2
README.md
sous-section_1
sous-section_2
section_3
README.md
sous-section_1
README.md
paragraphe_1
paragraphe_2
paragraphe_3
sous-section_2
sous-section_3
README.md
paragraphe_1
paragraphe_2
sous-section_4
chapitre_iii
README.md
section_1
README.md
sous-section_1
sous-section_2
README.md
paragraphe_1
paragraphe_2
paragraphe_3
paragraphe_4
sous-section_3
sous-section_4
section_2
section_3
section_4
section_5
chapitre_iv
chapitre_v

View file

@ -7,9 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530721
<h1>Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante</h1> <h1>Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante</h1>
- [Sous-section 1 : Champ d'application et définitions](sous-section_1/README.md) - [Sous-section 1 : Champ d'application et définitions](sous-section_1/README.md)
- [Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les activités](sous-section_2/README.md) - [Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les activités comportant des risques d'exposition à l'amiante](sous-section_2/README.md)
- [Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait d'amiante](sous-section_3/README.md) - [Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux activités d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant](sous-section_3/README.md)
- [Sous-section 4 : Dispositions particulières aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante](sous-section_4/README.md) - [Sous-section 4 : Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante](sous-section_4/README.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>

View file

@ -1,20 +1,62 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018530713 Identifiant: LEGIARTI000025819060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/07/LEGIARTI000018530713.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/81/90/LEGIARTI000025819060.xml
--- ---
<h1>Article R4412-96</h1> <h1>Article R4412-96</h1>
On entend par matériau friable contenant de l'amiante tout matériau susceptible Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements
d'air.<br />
On entend par matériaux non friables contenant de l'amiante les matériaux 1° Chantier test : le premier chantier au cours duquel est déterminé le niveau
contenant de l'amiante autres que ceux mentionnés au premier alinéa. d'empoussièrement d'un processus donné ;<br />
2° Confinement : l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement
extérieur évitant la dispersion des fibres ;<br />
3° Décontamination (travailleurs, matériel, déchets) : la procédure concourant à
la protection collective contre la dispersion de fibres d'amiante hors de la
zone de travaux et qui, pour la décontamination des travailleurs, est composée,
notamment, du douchage des équipements de protection individuelle utilisés, de
leur retrait et du douchage d'hygiène ;<br />
4° Donneur d'ordre : le chef d'entreprise utilisatrice, mentionné à l'article R.
4511-1 et par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 relatif aux travaux
réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, ou le maître
d'ouvrage mentionné à l'article L. 4531-1 ou l'armateur, mentionné par le décret
n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à
bord des navires ;<br />
5° Encapsulage : tous les procédés mis en œuvre, tels que encoffrement,
doublage, fixation par revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de
conserver, de manière étanche, l'amiante en place et les matériaux en contenant
afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'atmosphère ;<br />
6° Niveau d'empoussièrement : le niveau de concentration en fibres d'amiante
généré par un processus de travail dans la zone de respiration du travailleur, à
l'extérieur de l'appareil de protection respiratoire, en fonction duquel sont
organisés et mis en œuvre les règles techniques, les moyens de protection
collective et les équipements de protection individuelle ;<br />
7° Opération : l'un des travaux ou interventions mentionnés à l'article R.
4412-94 ;<br />
8° Phases opérationnelles : les parties de l'opération, simultanées ou
successives, susceptibles d'engendrer différents niveaux d'empoussièrement ;<br />
9° Processus : les techniques et modes opératoires utilisés, compte tenu des
caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective
mis en œuvre ;<br />
10° Vacation : la période durant laquelle le travailleur porte de manière
ininterrompue un appareil de protection respiratoire ;<br />
11° Zone de récupération : l'espace à l'extérieur de la zone polluée dans lequel
le port d'un équipement de protection individuelle n'est pas nécessaire pour
assurer la protection de la santé du travailleur.
<details> <details>
@ -24,19 +66,27 @@ contenant de l'amiante autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000373393?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires</a> CITATION cible
</li> </li>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504728?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000864570?vers=git&vers=legifrance">Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504745?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
</li> </li>
</ul> </ul>
<h2>Références faites par l'article</h2> <h2>Références faites par l'article</h2>
<ul> <ul>
<li>
1977-11-29 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000864570?vers=git&vers=legifrance">Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE</a>
</li>
<li> <li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504745?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> 1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504745?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li> </li>
@ -44,7 +94,10 @@ contenant de l'amiante autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504728?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> 1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504728?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li> </li>
<li> <li>
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> 1998-04-29 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000373393?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires</a>
</li>
<li>
2012-05-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li> </li>
<li> <li>
2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046415262?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-10-14</a> 2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046415262?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-10-14</a>
@ -55,8 +108,14 @@ contenant de l'amiante autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
<li> <li>
2021-07-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044037971?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité - article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2023-07-01</a> 2021-07-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044037971?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité - article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2023-07-01</a>
</li> </li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006903258?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L4531-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01</a>
</li>
<li> <li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030822741?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-07-02</a> 2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030822741?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-07-02</a>
</li> </li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-94
</li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,17 +1,17 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2013-07-08
Identifiant: LEGISCTA000018530711 Identifiant: LEGISCTA000025819058
--- ---
<h1>Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les activités</h1> <h1>Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les activités comportant des risques d'exposition à l'amiante</h1>
- [Paragraphe 1 : Information et formation des travailleurs](paragraphe_1/README.md) - [Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques](paragraphe_1/README.md)
- [Paragraphe 2 : Organisation du travail](paragraphe_2/README.md) - [Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle](paragraphe_2/README.md)
- [Paragraphe 3 : Valeur limite d'exposition professionnelle](paragraphe_3/README.md) - [Paragraphe 3 : Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle](paragraphe_3/README.md)
- [Paragraphe 4 : Contrôle des niveaux d'empoussièrement](paragraphe_4/README.md) - [Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention](paragraphe_4/README.md)
- [Paragraphe 5 : Fiche d'exposition](paragraphe_5/README.md) - [Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs](paragraphe_5/README.md)
- [Paragraphe 6 : Traitement des déchets](paragraphe_6/README.md) - [Paragraphe 6 : Organisation du travail](paragraphe_6/README.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>
@ -20,7 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530711
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018530709 Identifiant: LEGISCTA000025819056
--- ---
<h1>Paragraphe 1 : Information et formation des travailleurs</h1> <h1>Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques</h1>
- [Article R4412-97](article_r4412-97.md) - [Article R4412-97](article_r4412-97.md)
- [Article R4412-98](article_r4412-98.md) - [Article R4412-98](article_r4412-98.md)
@ -18,7 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530709
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018530699 Identifiant: LEGISCTA000025819043
--- ---
<h1>Paragraphe 2 : Organisation du travail</h1> <h1>Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle</h1>
- [Article R4412-101](article_r4412-101.md) - [Article R4412-101](article_r4412-101.md)
- [Article R4412-102](article_r4412-102.md) - [Article R4412-102](article_r4412-102.md)
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530699
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018530691 Identifiant: LEGISCTA000025819033
--- ---
<h1>Paragraphe 3 : Valeur limite d'exposition professionnelle</h1> <h1>Paragraphe 3 : Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle</h1>
- [Article R4412-104](article_r4412-104.md) - [Article R4412-104](article_r4412-104.md)
@ -15,7 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530691
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018530687 Identifiant: LEGISCTA000025819023
--- ---
<h1>Paragraphe 4 : Contrôle des niveaux d'empoussièrement</h1> <h1>Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention</h1>
- [Article R4412-105](article_r4412-105.md) - [Article R4412-105](article_r4412-105.md)
- [Article R4412-106](article_r4412-106.md) - [Article R4412-106](article_r4412-106.md)
@ -19,7 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530687
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018530675 Identifiant: LEGISCTA000025818997
--- ---
<h1>Paragraphe 5 : Fiche d'exposition</h1> <h1>Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs</h1>
- [Article R4412-110](article_r4412-110.md) - [Article R4412-110](article_r4412-110.md)
@ -15,7 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530675
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018530671 Identifiant: LEGISCTA000025818992
--- ---
<h1>Paragraphe 6 : Traitement des déchets</h1> <h1>Paragraphe 6 : Organisation du travail</h1>
- [Article R4412-111](article_r4412-111.md) - [Article R4412-111](article_r4412-111.md)
- [Article R4412-112](article_r4412-112.md) - [Article R4412-112](article_r4412-112.md)
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530671
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,16 +1,16 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2013-07-08
Identifiant: LEGISCTA000018530663 Identifiant: LEGISCTA000025818934
--- ---
<h1>Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait d'amiante</h1> <h1>Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux activités d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant</h1>
- [Paragraphe 1 : Champ d'application](paragraphe_1/README.md) - [Paragraphe 1 : Champ d'application](paragraphe_1/README.md)
- [Paragraphe 2 : Qualification des entreprises](paragraphe_2/README.md) - [Paragraphe 2 : Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements](paragraphe_2/README.md)
- [Paragraphe 3 : Évaluation des risques](paragraphe_3/README.md) - [Paragraphe 3 : Certification des entreprises](paragraphe_3/README.md)
- [Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou de confinement](paragraphe_4/README.md) - [Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage](paragraphe_4/README.md)
- [Paragraphe 5 : Mesures et moyens de prévention](paragraphe_5/README.md) - [Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux](paragraphe_5/README.md)
- [Paragraphe 6 : Formation](paragraphe_6/README.md) - [Paragraphe 6 : Formation](paragraphe_6/README.md)
- [Paragraphe 7 : Surveillance médicale](paragraphe_7/README.md) - [Paragraphe 7 : Surveillance médicale](paragraphe_7/README.md)
@ -21,7 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530663
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530661
<h1>Paragraphe 1 : Champ d'application</h1> <h1>Paragraphe 1 : Champ d'application</h1>
- [Article R4412-114](article_r4412-114.md) - [Article R4412-114](article_r4412-114.md)
- [Article R4412-125](article_r4412-125.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025818931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/81/89/LEGIARTI000025818931.xml
---
<h1>Article R4412-125</h1>
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés
au 1° de l'article R. 4412-94.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025819070?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530717?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504743?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2012-05-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027325374?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530615?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-94
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,13 +1,16 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018530657 Identifiant: LEGISCTA000025818929
--- ---
<h1>Paragraphe 2 : Qualification des entreprises</h1> <h1>Paragraphe 2 : Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements</h1>
- [Article R4412-115](article_r4412-115.md) - [Article R4412-115](article_r4412-115.md)
- [Article R4412-116](article_r4412-116.md) - [Article R4412-116](article_r4412-116.md)
- [Article R4412-126](article_r4412-126.md)
- [Article R4412-127](article_r4412-127.md)
- [Article R4412-128](article_r4412-128.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>
@ -16,7 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530657
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,21 +1,29 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018530625 Identifiant: LEGIARTI000025818927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530625.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/81/89/LEGIARTI000025818927.xml
--- ---
<h1>Article R4412-126</h1> <h1>Article R4412-126</h1>
Un tunnel comportant cinq compartiments (sas) permettant la décontamination des L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de
intervenants et des équipements constitue pour les personnes la seule voie travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2.<br />
d'accès depuis l'extérieur vers la zone de travail.<br />
Lorsque les travailleurs sont équipés de vêtements jetables ou lorsque la mise A cette fin, il met en œuvre un programme de mesure des niveaux
en place d'un système à cinq compartiments s'avère techniquement impossible, un d'empoussièrement générés par ses processus qui comprend deux phases :<br />
tunnel à trois compartiments peut être utilisé.
1° Une phase d'évaluation du niveau d'empoussièrement faite sur le chantier test
;<br />
2° Une phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique
réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur douze mois.<br />
Si l'employeur est dans l'incapacité de valider son évaluation en raison d'un
nombre insuffisant de chantiers par processus, l'absence de validation est
dûment justifiée dans le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage.
<details> <details>
@ -25,10 +33,7 @@ tunnel à trois compartiments peut être utilisé.
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504743?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
</li> </li>
</ul> </ul>
@ -39,7 +44,7 @@ tunnel à trois compartiments peut être utilisé.
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504743?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> 1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504743?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li> </li>
<li> <li>
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> 2012-05-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li> </li>
<li> <li>
2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027325378?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-01</a> 2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027325378?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-01</a>

View file

@ -0,0 +1,62 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025818924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/81/89/LEGIARTI000025818924.xml
---
<h1>Article R4412-127</h1>
Préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de
l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de
l'article R. 1334-25 du code de la santé publique.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910375?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2006-06-10</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910376?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-10 au 2006-09-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910374?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-05-27 au 2004-08-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024140921?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910377?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-09-01 au 2012-02-01</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504741?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2012-05-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027325373?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-01</a>
</li>
<li>
2019-04-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038463659?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants - article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-13</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910374?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-05-27 au 2004-08-08</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,62 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025818920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/81/89/LEGIARTI000025818920.xml
---
<h1>Article R4412-128</h1>
Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans
l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le
respect de la valeur fixée à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique
par des mesures d'empoussièrement réalisées :<br />
1° Dans la zone d'approche de la zone de travail ;<br />
2° Dans la zone de récupération ;<br />
3° En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;<br />
4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;<br />
5° En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à
l'extérieur.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024117053?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-29-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-02-01</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504738?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2012-05-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027325376?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-01</a>
</li>
<li>
2019-04-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038463659?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants - article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-13</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024117053?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-29-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-02-01</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,13 +1,16 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018530651 Identifiant: LEGISCTA000025818918
--- ---
<h1>Paragraphe 3 : Évaluation des risques</h1> <h1>Paragraphe 3 : Certification des entreprises</h1>
- [Article R4412-117](article_r4412-117.md) - [Article R4412-117](article_r4412-117.md)
- [Article R4412-118](article_r4412-118.md) - [Article R4412-118](article_r4412-118.md)
- [Article R4412-130](article_r4412-130.md)
- [Article R4412-131](article_r4412-131.md)
- [Article R4412-132](article_r4412-132.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>
@ -16,7 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530651
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025818914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/81/89/LEGIARTI000025818914.xml
---
<h1>Article R4412-130</h1>
La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la
certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du
document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.<br />
Les organismes certificateurs ont accès à ce document.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018532912?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2008-12-25</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023795562?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-04-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019993404?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-12-25 au 2011-04-01</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504726?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2012-05-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4121-1 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530613?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,58 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025818911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/81/89/LEGIARTI000025818911.xml
---
<h1>Article R4412-131</h1>
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :<br />
1° Les conditions et procédures d'accréditation des organismes certificateurs
mentionnés à l'article R. 4412-129 sur la base du référentiel technique de
l'organisme chargé de l'accréditation ;<br />
2° Les procédures et critères de certification des entreprises, en tenant
compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures
d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les
conditions de délivrance de la certification sur la base du référentiel
technique défini par les organismes chargés de la certification.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530619?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2013-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025818905?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-01</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504726?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2012-05-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2012-12-14 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000027018055?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant ABROGE, en vigueur du 2013-02-03 au 2022-08-15</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-129
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025818909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/81/89/LEGIARTI000025818909.xml
---
<h1>Article R4412-132</h1>
Une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut
effectuer les travaux prévus par la présente sous-section si elle dispose d'un
certificat délivré par cet Etat sur le fondement d'un référentiel offrant des
garanties similaires à celles résultant du présent paragraphe et attestant de sa
compétence pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée,
applicable sur le territoire national, dans le domaine au titre duquel elle
intervient.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504724?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2012-05-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018530645 Identifiant: LEGISCTA000025818907
--- ---
<h1>Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou de confinement</h1> <h1>Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage</h1>
- [Article R4412-119](article_r4412-119.md) - [Article R4412-119](article_r4412-119.md)
- [Article R4412-120](article_r4412-120.md) - [Article R4412-120](article_r4412-120.md)
@ -12,6 +12,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530645
- [Article R4412-122](article_r4412-122.md) - [Article R4412-122](article_r4412-122.md)
- [Article R4412-123](article_r4412-123.md) - [Article R4412-123](article_r4412-123.md)
- [Article R4412-124](article_r4412-124.md) - [Article R4412-124](article_r4412-124.md)
- [Article R4412-133](article_r4412-133.md)
- [Article R4412-134](article_r4412-134.md)
- [Article R4412-135](article_r4412-135.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>
@ -20,7 +23,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530645
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,27 +1,74 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000018530609 Identifiant: LEGIARTI000025818901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530609.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/81/89/LEGIARTI000025818901.xml
--- ---
<h1>Article R4412-133</h1> <h1>Article R4412-133</h1>
En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant est équipé :<br /> En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de
démolition, de retrait ou d'encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu
des travaux.<br />
1° De vêtements de travail étanches avec capuche, fermés au cou, aux chevilles Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il
et aux poignets. En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme correspond. Il précise notamment :<br />
des déchets d'amiante, conformément aux articles R. 4412-111 et suivants ;<br />
2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé 1° La localisation de la zone à traiter ;<br />
avec masque complet, cagoule ou scaphandre ou d'un appareil de protection
respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque
complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147).<br />
Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est 2° Les quantités d'amiante manipulées ;<br />
fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.
3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont
réalisés ;<br />
4° La date de commencement et la durée probable des travaux ;<br />
5° Le nombre de travailleurs impliqués ;<br />
6° Le descriptif du ou des processus mis en œuvre ;<br />
7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre
;<br />
8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R.
4412-126 à R. 4412-128 ;<br />
9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des
autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;<br />
10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets
;<br />
11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;<br />
12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;<br />
13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R.
4412-118 et R. 4412-119 ;<br />
14° Les dossiers techniques prévus à l'article R. 4412-97 ;<br />
15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;<br />
16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux
réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel
nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;<br />
17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au
chantier. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence
des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des
travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au
chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;<br />
18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de
l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de
retrait conformément à l'article R. 4412-135 ;<br />
La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification
du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant.
<details> <details>
@ -31,16 +78,19 @@ fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530669?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038322515?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-03-31</a> CITATION cible
</li> </li>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025819009?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a> CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025819049?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2018-10-01</a> CITATION cible
</li> </li>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504721?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530707?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034670083?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2019-03-31</a> CITATION cible
</li> </li>
</ul> </ul>
@ -51,7 +101,7 @@ fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504721?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> 1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504721?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li> </li>
<li> <li>
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> 2012-05-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li> </li>
<li> <li>
2019-04-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038463652?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-13</a> 2019-04-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038463652?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-13</a>
@ -78,11 +128,17 @@ fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.
2022-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046933943?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante ainsi que des avenants et informations s'y rapportant ainsi que de déclarations aux organismes certificateurs en vue de la programmation d'opérations de surveillance dite DEMAT@MIANTE - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a> 2022-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046933943?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante ainsi que des avenants et informations s'y rapportant ainsi que de déclarations aux organismes certificateurs en vue de la programmation d'opérations de surveillance dite DEMAT@MIANTE - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
</li> </li>
<li> <li>
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-111 (VD) 2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-118 (VT)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-126 (VT)
</li> </li>
<li> <li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046860545?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a> 2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046860545?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
</li> </li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-135 (VT)
</li>
<li> <li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046882710?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a> 2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046882710?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
</li> </li>
@ -98,5 +154,11 @@ fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.
<li> <li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046861343?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-138-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a> 2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046861343?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-138-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
</li> </li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-39 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-97 (VT)
</li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025818899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/81/88/LEGIARTI000025818899.xml
---
<h1>Article R4412-134</h1>
Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le
chantier et peut être consulté par :<br />
1° Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou,
à défaut, les délégués du personnel ;<br />
2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des
services de santé au travail ;<br />
3° L'inspecteur du travail ;<br />
4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;<br />
5° Les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics ;<br />
6° Les auditeurs des organismes certificateurs.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504716?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2012-05-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025818876?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,63 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025818895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/81/88/LEGIARTI000025818895.xml
---
<h1>Article R4412-135</h1>
Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable
de l'amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un
plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en
contenant étaient laissés sur place.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910355?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-05-27 au 2004-08-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024140942?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910357?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-10 au 2006-09-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910356?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2006-06-10</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910359?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2012-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910358?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-09-01 au 2007-11-01</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504716?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2012-05-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046882717?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910355?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-05-27 au 2004-08-08</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,14 +1,12 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018530631 Identifiant: LEGISCTA000025818879
--- ---
<h1>Paragraphe 5 : Mesures et moyens de prévention</h1> <h1>Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux</h1>
- [Sous-paragraphe 1 : Confinement et retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante](sous-paragraphe_1/README.md) - [Sous-paragraphe 1 : Confinement et retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante](sous-paragraphe_1/README.md)
- [Sous-paragraphe 2 : Confinement et retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante](sous-paragraphe_2/README.md)
- [Sous-paragraphe 3 : Dispositions applicables en fin de travaux](sous-paragraphe_3/README.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>
@ -17,7 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530631
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -6,10 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530629
<h1>Sous-paragraphe 1 : Confinement et retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante</h1> <h1>Sous-paragraphe 1 : Confinement et retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante</h1>
- [Article R4412-125](article_r4412-125.md)
- [Article R4412-126](article_r4412-126.md)
- [Article R4412-127](article_r4412-127.md)
- [Article R4412-128](article_r4412-128.md)
- [Article R4412-129](article_r4412-129.md) - [Article R4412-129](article_r4412-129.md)
<details> <details>

View file

@ -1,76 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018530627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530627.xml
---
<h1>Article R4412-125</h1>
Toute opération de confinement et de retrait d'amiante ou de matériaux friables
contenant de l'amiante est précédée d'une phase de préparation du chantier
comprenant :<br />
1° L'évacuation, après décontamination, hors du lieu ou du local à traiter, sous
réserve que cette évacuation n'entraîne pas de dégradation des lieux susceptible
de libérer des fibres d'amiante, de tous les composants, équipements ou parties
d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui
sont difficilement décontaminables ;<br />
2° La mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se
trouvent dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un
traitement à l'humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où
ni la mise hors tension ni l'isolement des circuits et équipements électriques
ne sont possibles ;<br />
3° La dépollution, par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de
filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter
;<br />
4° Le confinement du chantier par :<br />
a) La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation
ou tout autre système pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre
l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter ;<br />
b) L'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à
traiter ;<br />
c) La construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de l'eau
autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à
traiter, y compris en partie basse, sur le sol.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504743?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504743?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027325374?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530615?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,62 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018530623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530623.xml
---
<h1>Article R4412-127</h1>
La protection collective des travailleurs est assurée dans les conditions
suivantes :<br />
1° La zone de travail est maintenue en dépression par rapport au milieu
extérieur par la mise en place d'extracteurs adaptés, équipés de préfiltres et
de filtres absolus à très haute efficacité, d'un rendement supérieur à 99,99 %
selon la norme NFX 44-013 ;<br />
2° Un dispositif de mesures vérifie en permanence le niveau de la dépression
;<br />
3° Un test à l'aide d'un générateur de fumée est effectué avant le début des
travaux pour s'assurer de l'étanchéité de la zone ;<br />
4° Pendant la durée des travaux, il est procédé périodiquement à une
pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension
dans l'air afin d'abaisser au niveau le plus faible possible la concentration en
fibres d'amiante dans l'atmosphère.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504741?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504741?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027325373?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-01</a>
</li>
<li>
2019-04-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038463659?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants - article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-13</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,70 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018530621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530621.xml
---
<h1>Article R4412-128</h1>
Tout intervenant dans la zone de travail est équipé en permanence des
équipements de protection individuelle suivants :<br />
1° Vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux
chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables. En fin
d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante,
conformément aux articles R. 4412-111 et suivants ;<br />
2° Appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec
masque complet, cagoule ou encore scaphandre. Dans le cas où la configuration de
la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils
isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à
ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF
EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d'air en
charge d'au moins 160 litres par minute.<br />
Les appareils de protection respiratoire doivent être décontaminables.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530669?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025819009?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504738?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504738?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027325376?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-01</a>
</li>
<li>
2019-04-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038463659?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants - article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-13</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-111 (VD)
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000018530617
---
<h1>Sous-paragraphe 2 : Confinement et retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante</h1>
- [Article R4412-130](article_r4412-130.md)
- [Article R4412-131](article_r4412-131.md)
- [Article R4412-132](article_r4412-132.md)
- [Article R4412-133](article_r4412-133.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,59 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018530615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530615.xml
---
<h1>Article R4412-130</h1>
Toute opération de confinement ou de retrait de matériaux non friables à base
d'amiante est précédée d'une phase de préparation du chantier comprenant :<br />
1° Le confinement du chantier qui, selon l'empoussièrement attendu en fonction
des techniques employées, peut aller du confinement exigé au 4° de l'article R.
4412-125 jusqu'à un confinement plus limité permettant d'empêcher l'émission de
fibres d'amiante à l'extérieur de la zone concernée ;<br />
2° Dans tous les cas, une aspiration avec filtration absolue.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025818931?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530627?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504726?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504726?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-125 (VD)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530613?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,57 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018530613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530613.xml
---
<h1>Article R4412-131</h1>
Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels l'amiante est fortement
lié, notamment lorsqu'il s'agit de retirer des éléments contenant de l'amiante
situés en enveloppe extérieure de bâtiment, les mesures prévues à l'article R.
4412-130 ne sont pas applicables.<br />
Dans ce cas un démontage des éléments est effectué par un procédé de
déconstruction évitant au maximum l'émission de fibres.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530615?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025818914?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504726?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504726?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2012-12-14 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000027018055?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant ABROGE, en vigueur du 2013-02-03 au 2022-08-15</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-130 (VD)
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018530611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530611.xml
---
<h1>Article R4412-132</h1>
Dans tous les cas où le retrait de l'amiante nécessite d'intervenir sur les
matériaux contenant de l'amiante, une technique d'abattage des poussières est
mise en œuvre, si possible à la source.<br />
Le matériel utilisé est, lorsqu'il peut en être doté, équipé d'un dispositif
d'aspiration à filtration absolue.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504724?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504724?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000018530607
---
<h1>Sous-paragraphe 3 : Dispositions applicables en fin de travaux</h1>
- [Article R4412-134](article_r4412-134.md)
- [Article R4412-135](article_r4412-135.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,52 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018530605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530605.xml
---
<h1>Article R4412-134</h1>
Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice d'une quelconque
activité et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement,
total ou partiel, il est procédé :<br />
1° A un examen visuel incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été
polluées ;<br />
2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté
d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;<br />
3° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504716?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504716?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025818876?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018530603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530603.xml
---
<h1>Article R4412-135</h1>
Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de
l'amiante et après nettoyage de la zone, une mesure du niveau d'empoussièrement
est réalisée conformément à l'article R. 1334-21 du code de la santé publique.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504716?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504716?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046882717?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910355?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-05-27 au 2004-08-08</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018530591 Identifiant: LEGISCTA000025818851
--- ---
<h1>Sous-section 4 : Dispositions particulières aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante</h1> <h1>Sous-section 4 : Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante</h1>
- [Paragraphe 1 : Champ d'application](paragraphe_1/README.md) - [Paragraphe 1 : Champ d'application](paragraphe_1/README.md)
- [Paragraphe 2 : Définition d'un mode opératoire](paragraphe_2/README.md) - [Paragraphe 2 : Définition d'un mode opératoire](paragraphe_2/README.md)
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018530591
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528828
<h1>Livre VI : Institutions et organismes de prévention</h1> <h1>Livre VI : Institutions et organismes de prévention</h1>
- [Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail](titre_ier/README.md) - [Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail](titre_ier/README.md)
- [TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL](titre_ii/README.md) - [Titre II : Services de santé au travail](titre_ii/README.md)
- [Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention](titre_iv/README.md) - [Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention](titre_iv/README.md)
- [Titre III : Service social du travail](titre_iii/README.md) - [Titre III : Service social du travail](titre_iii/README.md)

View file

@ -1,16 +1,16 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2022-04-27
Identifiant: LEGISCTA000018528617 Identifiant: LEGISCTA000025280099
--- ---
<h1>TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL</h1> <h1>Titre II : Services de santé au travail</h1>
- [Chapitre Ier : Champ d'application](chapitre_ier/README.md) - [Chapitre Ier : Champ d'application](chapitre_ier/README.md)
- [Chapitre II : Missions et organisation](chapitre_ii/README.md) - [Chapitre II : Missions et organisation](chapitre_ii/README.md)
- [Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail](chapitre_iii/README.md) - [Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail](chapitre_iii/README.md)
- [Chapitre IV : Actions du médecin du travail](chapitre_iv/README.md) - [Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail](chapitre_iv/README.md)
- [Chapitre V : Surveillance médicale des salariés temporaires](chapitre_v/README.md) - [Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs](chapitre_v/README.md)
- [Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux](chapitre_vi/README.md) - [Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux](chapitre_vi/README.md)
<details> <details>
@ -20,7 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528617
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528615 Identifiant: LEGISCTA000025280097
--- ---
<h1>Chapitre Ier : Champ d'application</h1> <h1>Chapitre Ier : Champ d'application</h1>
@ -15,7 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528615
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,13 +1,13 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528611 Identifiant: LEGISCTA000025280092
--- ---
<h1>Chapitre II : Missions et organisation</h1> <h1>Chapitre II : Missions et organisation</h1>
- [Section 1 : Organisation des services de santé au travail.](section_1/README.md) - [Section 1 : Organisation des services de santé au travail.](section_1/README.md)
- [Section 2 : Services de santé au travail d'entreprise ou commun aux entreprises. constituant une unité économique et sociale](section_2/README.md) - [Section 2 : Services autonomes de santé au travail.](section_2/README.md)
- [Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.](section_3/README.md) - [Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.](section_3/README.md)
- [Section 4 : Dispositions communes.](section_4/README.md) - [Section 4 : Dispositions communes.](section_4/README.md)
@ -18,7 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528611
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2022-04-27
Identifiant: LEGISCTA000018528608 Identifiant: LEGISCTA000025280090
--- ---
<h1>Section 1 : Organisation des services de santé au travail.</h1> <h1>Section 1 : Organisation des services de santé au travail.</h1>
@ -18,7 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528608
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,13 +1,13 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2022-04-27
Identifiant: LEGISCTA000018528598 Identifiant: LEGISCTA000025280088
--- ---
<h1>Section 2 : Services de santé au travail d'entreprise ou commun aux entreprises. constituant une unité économique et sociale</h1> <h1>Section 2 : Services autonomes de santé au travail.</h1>
- [Sous-section 2 : Agrément.](sous-section_2/README.md) - [Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.](sous-section_2/README.md)
- [Sous-section 1 : Mise en place et administration.](sous-section_1/README.md) - [Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.](sous-section_1/README.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>
@ -16,7 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528598
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2022-04-27
Identifiant: LEGISCTA000018528596 Identifiant: LEGISCTA000025280075
--- ---
<h1>Sous-section 1 : Mise en place et administration.</h1> <h1>Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.</h1>
- [Paragraphe 1 : Services de santé au travail d'entreprise.](paragraphe_1/README.md) - [Paragraphe 1 : Services de santé au travail d'entreprise.](paragraphe_1/README.md)
- [Paragraphe 2 : Services de santé au travail interétablissements.](paragraphe_2/README.md) - [Paragraphe 2 : Services de santé au travail interétablissements.](paragraphe_2/README.md)
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528596
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2022-04-27
Identifiant: LEGISCTA000018528568 Identifiant: LEGISCTA000025280086
--- ---
<h1>Sous-section 2 : Agrément.</h1> <h1>Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.</h1>
- [Article R4622-16](article_r4622-16.md) - [Article R4622-16](article_r4622-16.md)
- [Article D4622-15](article_d4622-15.md) - [Article D4622-15](article_d4622-15.md)
@ -21,7 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528568
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,15 +1,15 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2022-04-27
Identifiant: LEGISCTA000018528552 Identifiant: LEGISCTA000025280083
--- ---
<h1>Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.</h1> <h1>Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.</h1>
- [Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.](sous-section_1/README.md) - [Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.](sous-section_1/README.md)
- [Sous-section 2 : Approbations et agréments.](sous-section_2/README.md) - [Sous-section 2 : Commission médico-technique.](sous-section_2/README.md)
- [Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.](sous-section_3/README.md) - [Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.](sous-section_3/README.md)
- [Sous-section 4 : Documents et rapports.](sous-section_4/README.md) - [Sous-section 4 : Contractualisation.](sous-section_4/README.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>
@ -18,7 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528552
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,14 +1,14 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGISCTA000018528550 Identifiant: LEGISCTA000025280081
--- ---
<h1>Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.</h1> <h1>Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.</h1>
- [Paragraphe 1 : Mise en place et administration.](paragraphe_1/README.md) - [Paragraphe 1 : Mise en place et administration.](paragraphe_1/README.md)
- [Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.](paragraphe_2/README.md) - [Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.](paragraphe_2/README.md)
- [Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.](paragraphe_3/README.md) - [Paragraphe 3 : Secteurs.](paragraphe_3/README.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528550
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528548 Identifiant: LEGISCTA000025280079
--- ---
<h1>Paragraphe 1 : Mise en place et administration.</h1> <h1>Paragraphe 1 : Mise en place et administration.</h1>
@ -22,7 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528548
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528529 Identifiant: LEGISCTA000025280026
--- ---
<h1>Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.</h1> <h1>Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.</h1>
- [Article R4622-31](article_r4622-31.md) - [Article R4622-31](article_r4622-31.md)
- [Article D4622-30](article_d4622-30.md) - [Article D4622-30](article_d4622-30.md)
@ -16,7 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528529
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528523 Identifiant: LEGISCTA000025280015
--- ---
<h1>Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.</h1> <h1>Paragraphe 3 : Secteurs.</h1>
- [Article D4622-32](article_d4622-32.md) - [Article D4622-32](article_d4622-32.md)
- [Article D4622-33](article_d4622-33.md) - [Article D4622-33](article_d4622-33.md)
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528523
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528515 Identifiant: LEGISCTA000025280013
--- ---
<h1>Sous-section 2 : Approbations et agréments.</h1> <h1>Sous-section 2 : Commission médico-technique.</h1>
- [Article R4622-40](article_r4622-40.md) - [Article R4622-40](article_r4622-40.md)
- [Article D4622-35](article_d4622-35.md) - [Article D4622-35](article_d4622-35.md)
@ -21,7 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528515
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,12 +1,12 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528499 Identifiant: LEGISCTA000025280011
--- ---
<h1>Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.</h1> <h1>Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.</h1>
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.](paragraphe_1/README.md) - [Paragraphe 1 : Dispositions communes.](paragraphe_1/README.md)
- [Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.](paragraphe_2/README.md) - [Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.](paragraphe_2/README.md)
- [Paragraphe 3 : Commission consultative paritaire de secteur.](paragraphe_3/README.md) - [Paragraphe 3 : Commission consultative paritaire de secteur.](paragraphe_3/README.md)
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528499
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528497 Identifiant: LEGISCTA000025280009
--- ---
<h1>Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.</h1> <h1>Paragraphe 1 : Dispositions communes.</h1>
- [Article D4622-42](article_d4622-42.md) - [Article D4622-42](article_d4622-42.md)
- [Article D4622-43](article_d4622-43.md) - [Article D4622-43](article_d4622-43.md)
@ -18,7 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528497
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528487 Identifiant: LEGISCTA000025280004
--- ---
<h1>Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.</h1> <h1>Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.</h1>
@ -26,7 +26,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528487
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528445 Identifiant: LEGISCTA000025279976
--- ---
<h1>Sous-section 4 : Documents et rapports.</h1> <h1>Sous-section 4 : Contractualisation.</h1>
- [Paragraphe 1 : Document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.](paragraphe_1/README.md) - [Paragraphe 1 : Document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.](paragraphe_1/README.md)
- [Paragraphe 2 : Rapports annuels.](paragraphe_2/README.md) - [Paragraphe 2 : Rapports annuels.](paragraphe_2/README.md)
@ -16,7 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528445
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,16 +1,16 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528412 Identifiant: LEGISCTA000025279930
--- ---
<h1>Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail</h1> <h1>Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail</h1>
- [Section 1 : Médecin du travail.](section_1/README.md) - [Section 1 : Médecin du travail.](section_1/README.md)
- [Section 2 : Intervenant en prévention des risques professionnels.](section_2/README.md) - [Section 2 : Collaborateur médecin.](section_2/README.md)
- [Section 3 : Interne en médecine du travail.](section_3/README.md) - [Section 3 : Interne en médecine du travail.](section_3/README.md)
- [Section 4 : Personnel infirmier.](section_4/README.md) - [Section 4 : Personnel infirmier.](section_4/README.md)
- [Section 5 : Secrétaire médical.](section_5/README.md) - [Section 5 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises.](section_5/README.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>
@ -19,7 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528412
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,15 +1,15 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528410 Identifiant: LEGISCTA000025279928
--- ---
<h1>Section 1 : Médecin du travail.</h1> <h1>Section 1 : Médecin du travail.</h1>
- [Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.](sous-section_1/README.md) - [Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.](sous-section_1/README.md)
- [Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.](sous-section_2/README.md) - [Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.](sous-section_2/README.md)
- [Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.](sous-section_3/README.md) - [Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.](sous-section_3/README.md)
- [Sous-section 4 : Protection en cas de licenciement.](sous-section_4/README.md) - [Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.](sous-section_4/README.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>
@ -18,7 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528410
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528408 Identifiant: LEGISCTA000025279926
--- ---
<h1>Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.</h1> <h1>Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.</h1>
@ -15,7 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528408
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,15 +1,15 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528404 Identifiant: LEGISCTA000025279922
--- ---
<h1>Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.</h1> <h1>Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.</h1>
- [Paragraphe 1 : Recrutement.](paragraphe_1/README.md) - [Paragraphe 1 : Recrutement.](paragraphe_1/README.md)
- [Paragraphe 2 : Nomination.](paragraphe_2/README.md) - [Paragraphe 2 : Nomination.](paragraphe_2/README.md)
- [Paragraphe 3 : Affectation.](paragraphe_3/README.md) - [Paragraphe 3 : Changement d'affectation.](paragraphe_3/README.md)
- [Paragraphe 4 : Changement d'affectation.](paragraphe_4/README.md) - [Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.](paragraphe_4/README.md)
- [Paragraphe 5 : Conditions d'exercice.](paragraphe_5/README.md) - [Paragraphe 5 : Conditions d'exercice.](paragraphe_5/README.md)
<details> <details>
@ -19,7 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528404
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528402 Identifiant: LEGISCTA000025279920
--- ---
<h1>Paragraphe 1 : Recrutement.</h1> <h1>Paragraphe 1 : Recrutement.</h1>
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528402
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528394 Identifiant: LEGISCTA000025279903
--- ---
<h1>Paragraphe 2 : Nomination.</h1> <h1>Paragraphe 2 : Nomination.</h1>
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528394
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528386 Identifiant: LEGISCTA000025279870
--- ---
<h1>Paragraphe 3 : Affectation.</h1> <h1>Paragraphe 3 : Changement d'affectation.</h1>
- [Article R4623-8](article_r4623-8.md) - [Article R4623-8](article_r4623-8.md)
- [Article R4623-9](article_r4623-9.md) - [Article R4623-9](article_r4623-9.md)
@ -18,7 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528386
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528376 Identifiant: LEGISCTA000025279860
--- ---
<h1>Paragraphe 4 : Changement d'affectation.</h1> <h1>Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.</h1>
- [Article R4623-12](article_r4623-12.md) - [Article R4623-12](article_r4623-12.md)
- [Article R4623-13](article_r4623-13.md) - [Article R4623-13](article_r4623-13.md)
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528376
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528360 Identifiant: LEGISCTA000025279846
--- ---
<h1>Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.</h1> <h1>Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.</h1>
- [Article R4623-16](article_r4623-16.md) - [Article R4623-16](article_r4623-16.md)
- [Article R4623-18](article_r4623-18.md) - [Article R4623-18](article_r4623-18.md)
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528360
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528354 Identifiant: LEGISCTA000025279840
--- ---
<h1>Sous-section 4 : Protection en cas de licenciement.</h1> <h1>Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.</h1>
- [Article R4623-20](article_r4623-20.md) - [Article R4623-20](article_r4623-20.md)
- [Article R4623-21](article_r4623-21.md) - [Article R4623-21](article_r4623-21.md)
@ -20,7 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528354
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528340 Identifiant: LEGISCTA000025279818
--- ---
<h1>Section 2 : Intervenant en prévention des risques professionnels.</h1> <h1>Section 2 : Collaborateur médecin.</h1>
- [Sous-section 1 : Missions.](sous-section_1/README.md) - [Sous-section 1 : Missions.](sous-section_1/README.md)
- [Sous-section 2 : Conditions d'intervention.](sous-section_2/README.md) - [Sous-section 2 : Conditions d'intervention.](sous-section_2/README.md)
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528340
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528296 Identifiant: LEGISCTA000025279814
--- ---
<h1>Section 3 : Interne en médecine du travail.</h1> <h1>Section 3 : Interne en médecine du travail.</h1>
@ -21,7 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528296
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2014-07-14
Identifiant: LEGISCTA000018528280 Identifiant: LEGISCTA000025279801
--- ---
<h1>Section 4 : Personnel infirmier.</h1> <h1>Section 4 : Personnel infirmier.</h1>
@ -19,7 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528280
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2014-07-14
Identifiant: LEGISCTA000018528268 Identifiant: LEGISCTA000025279771
--- ---
<h1>Section 5 : Secrétaire médical.</h1> <h1>Section 5 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises.</h1>
- [Article R4623-56](article_r4623-56.md) - [Article R4623-56](article_r4623-56.md)
@ -15,7 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528268
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,13 +1,13 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528264 Identifiant: LEGISCTA000025279758
--- ---
<h1>Chapitre IV : Actions du médecin du travail</h1> <h1>Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail</h1>
- [Section 1 : Actions sur le milieu de travail.](section_1/README.md) - [Section 1 : Actions sur le milieu de travail.](section_1/README.md)
- [Section 2 : Examens médicaux.](section_2/README.md) - [Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié.](section_2/README.md)
- [Section 3 : Documents et rapports.](section_3/README.md) - [Section 3 : Documents et rapports.](section_3/README.md)
- [Section 4 : Recherches, études et enquêtes.](section_4/README.md) - [Section 4 : Recherches, études et enquêtes.](section_4/README.md)
@ -18,7 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528264
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528262 Identifiant: LEGISCTA000025279756
--- ---
<h1>Section 1 : Actions sur le milieu de travail.</h1> <h1>Section 1 : Actions sur le milieu de travail.</h1>
@ -23,7 +23,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528262
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,15 +1,15 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528242 Identifiant: LEGISCTA000025279674
--- ---
<h1>Section 2 : Examens médicaux.</h1> <h1>Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié.</h1>
- [Sous-section 1 : Examen d'embauche.](sous-section_1/README.md) - [Sous-section 1 : Examen d'embauche.](sous-section_1/README.md)
- [Sous-section 2 : Examens périodiques.](sous-section_2/README.md) - [Sous-section 2 : Examens périodiques.](sous-section_2/README.md)
- [Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée.](sous-section_3/README.md) - [Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée.](sous-section_3/README.md)
- [Sous-section 4 : Examen de reprise du travail.](sous-section_4/README.md) - [Sous-section 4 : Examens de préreprise et de reprise du travail.](sous-section_4/README.md)
- [Sous-section 5 : Examens complémentaires.](sous-section_5/README.md) - [Sous-section 5 : Examens complémentaires.](sous-section_5/README.md)
- [Sous-section 6 : Déroulement des examens médicaux.](sous-section_6/README.md) - [Sous-section 6 : Déroulement des examens médicaux.](sous-section_6/README.md)
- [Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude.](sous-section_7/README.md) - [Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude.](sous-section_7/README.md)
@ -21,7 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528242
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528240 Identifiant: LEGISCTA000025279672
--- ---
<h1>Sous-section 1 : Examen d'embauche.</h1> <h1>Sous-section 1 : Examen d'embauche.</h1>
@ -20,7 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528240
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528226 Identifiant: LEGISCTA000025279648
--- ---
<h1>Sous-section 2 : Examens périodiques.</h1> <h1>Sous-section 2 : Examens périodiques.</h1>
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528226
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528218 Identifiant: LEGISCTA000025279638
--- ---
<h1>Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée.</h1> <h1>Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée.</h1>
@ -16,7 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528218
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528212 Identifiant: LEGISCTA000025279632
--- ---
<h1>Sous-section 4 : Examen de reprise du travail.</h1> <h1>Sous-section 4 : Examens de préreprise et de reprise du travail.</h1>
- [Article R4624-21](article_r4624-21.md) - [Article R4624-21](article_r4624-21.md)
- [Article R4624-22](article_r4624-22.md) - [Article R4624-22](article_r4624-22.md)
@ -18,7 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528212
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528202 Identifiant: LEGISCTA000025279620
--- ---
<h1>Sous-section 5 : Examens complémentaires.</h1> <h1>Sous-section 5 : Examens complémentaires.</h1>
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528202
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528194 Identifiant: LEGISCTA000025279608
--- ---
<h1>Sous-section 6 : Déroulement des examens médicaux.</h1> <h1>Sous-section 6 : Déroulement des examens médicaux.</h1>
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528194
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528186 Identifiant: LEGISCTA000025279600
--- ---
<h1>Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude.</h1> <h1>Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude.</h1>
@ -16,7 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528186
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,15 +1,14 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528180 Identifiant: LEGISCTA000025279593
--- ---
<h1>Section 3 : Documents et rapports.</h1> <h1>Section 3 : Documents et rapports.</h1>
- [Sous-section 1 : Plan d'activité.](sous-section_1/README.md) - [Sous-section 1 : Fiche d'entreprise.](sous-section_1/README.md)
- [Sous-section 2 : Fiche d'entreprise.](sous-section_2/README.md) - [Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité.](sous-section_2/README.md)
- [Sous-section 3 : Rapport annuel d'activité.](sous-section_3/README.md) - [Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude.](sous-section_3/README.md)
- [Sous-section 4 : Dossier médical et fiches médicales d'aptitude.](sous-section_4/README.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>
@ -18,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528180
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,15 +1,20 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528178 Identifiant: LEGISCTA000025279573
--- ---
<h1>Sous-section 1 : Plan d'activité.</h1> <h1>Sous-section 1 : Fiche d'entreprise.</h1>
- [Article D4624-33](article_d4624-33.md) - [Article D4624-33](article_d4624-33.md)
- [Article D4624-34](article_d4624-34.md) - [Article D4624-34](article_d4624-34.md)
- [Article D4624-35](article_d4624-35.md) - [Article D4624-35](article_d4624-35.md)
- [Article D4624-36](article_d4624-36.md) - [Article D4624-36](article_d4624-36.md)
- [Article D4624-37](article_d4624-37.md)
- [Article D4624-38](article_d4624-38.md)
- [Article D4624-39](article_d4624-39.md)
- [Article D4624-40](article_d4624-40.md)
- [Article D4624-41](article_d4624-41.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>
@ -18,10 +23,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528178
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,16 +1,15 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2022-11-17
Identifiant: LEGISCTA000018528168 Identifiant: LEGISCTA000025279558
--- ---
<h1>Sous-section 2 : Fiche d'entreprise.</h1> <h1>Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité.</h1>
- [Article D4624-37](article_d4624-37.md) - [Article D4624-42](article_d4624-42.md)
- [Article D4624-38](article_d4624-38.md) - [Article D4624-43](article_d4624-43.md)
- [Article D4624-39](article_d4624-39.md) - [Article D4624-44](article_d4624-44.md)
- [Article D4624-40](article_d4624-40.md) - [Article D4624-45](article_d4624-45.md)
- [Article D4624-41](article_d4624-41.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>
@ -19,7 +18,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528168
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046562709?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au dossier médical en santé au travail - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,15 +1,15 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528155 Identifiant: LEGISCTA000025279556
--- ---
<h1>Sous-section 3 : Rapport annuel d'activité.</h1> <h1>Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude.</h1>
- [Article D4624-42](article_d4624-42.md) - [Article D4624-46](article_d4624-46.md)
- [Article D4624-43](article_d4624-43.md) - [Article D4624-47](article_d4624-47.md)
- [Article D4624-44](article_d4624-44.md) - [Article D4624-48](article_d4624-48.md)
- [Article D4624-45](article_d4624-45.md) - [Article D4624-49](article_d4624-49.md)
<details> <details>
<summary><em>Références</em></summary> <summary><em>Références</em></summary>
@ -18,7 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528155
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000018528144
---
<h1>Sous-section 4 : Dossier médical et fiches médicales d'aptitude.</h1>
- [Article D4624-46](article_d4624-46.md)
- [Article D4624-47](article_d4624-47.md)
- [Article D4624-48](article_d4624-48.md)
- [Article D4624-49](article_d4624-49.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528134 Identifiant: LEGISCTA000025279554
--- ---
<h1>Section 4 : Recherches, études et enquêtes.</h1> <h1>Section 4 : Recherches, études et enquêtes.</h1>
@ -15,7 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528134
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,14 +1,14 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528130 Identifiant: LEGISCTA000025279550
--- ---
<h1>Chapitre V : Surveillance médicale des salariés temporaires</h1> <h1>Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs</h1>
- [Section 3 : Action du médecin du travail.](section_3/README.md) - [Section 3 : Action du médecin du travail.](section_3/README.md)
- [Section 1 : Champ d'application.](section_1/README.md) - [Section 1 : Travailleur temporaire.](section_1/README.md)
- [Section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur médical.](section_2/README.md) - [Section 2 : Salarié saisonnier.](section_2/README.md)
- [Section 4 : Documents et rapports.](section_4/README.md) - [Section 4 : Documents et rapports.](section_4/README.md)
- [Section 5 : Dossier médical et fichier commun.](section_5/README.md) - [Section 5 : Dossier médical et fichier commun.](section_5/README.md)
- [Section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.](section_6/README.md) - [Section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.](section_6/README.md)
@ -20,7 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528130
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018528128 Identifiant: LEGISCTA000025279548
--- ---
<h1>Section 1 : Champ d'application.</h1> <h1>Section 1 : Travailleur temporaire.</h1>
- [Article D4625-1](article_d4625-1.md) - [Article D4625-1](article_d4625-1.md)
@ -15,7 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528128
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025266696?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
</details> </details>

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more