Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante
SECTION 1 (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE CONFINEMENT (PAR FIXATION,IMPREGNATION OU ENCOFFREMENT) ET DE RETRAIT D'AMIANTE OU DE MATERIAUX FRIABLES CONTENANT DE L'AMIANTE. SECTION 2 (ART. 6 A 9): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT (PAR FIXATION,IMPREGNATION OU ENCOFFREMENT) DE MATERIAUX NON FRIABLES CONTENANT DE L'AMIANTE. SECTION 3 (ART. 10 ET 11): DISPOSITIONS APPLICABLES EN FIN DE TRAVAUX. APPLICATION DES ART. 7 ET 26 DU DECRET 9698 DU 07-02-1996,7 DU DECRET 9697 DU 07-02-1996. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000376783 NOR: TAST9610752A Ancien identifiant: 1AX9960523P6 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/67/JORFTEXT000000376783.xml
This commit is contained in:
parent
9fcd74bd7e
commit
04b5c64e0e
23 changed files with 984 additions and 0 deletions
|
@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018532924
|
|||
<h1>Quatrième partie : Santé et sécurité au travail</h1>
|
||||
|
||||
- [Livre Ier : Dispositions générales](livre_ier/README.md)
|
||||
- [Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition](livre_iv/README.md)
|
||||
- [Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations](livre_v/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
|
21
partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/README.md
Normal file
21
partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000018531164
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition</h1>
|
||||
|
||||
- [Titre Ier : Risques chimiques](titre_ier/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000018531162
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Titre Ier : Risques chimiques</h1>
|
||||
|
||||
- [Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques](chapitre_ii/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000018530960
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques</h1>
|
||||
|
||||
- [Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante](section_3/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000018530721
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante</h1>
|
||||
|
||||
- [Sous-section 1 : Champ d'application et définitions](sous-section_1/README.md)
|
||||
- [Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait d'amiante](sous-section_3/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000018530719
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Sous-section 1 : Champ d'application et définitions</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R4412-96](article_r4412-96.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,62 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018530713
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/07/LEGIARTI000018530713.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R4412-96</h1>
|
||||
|
||||
On entend par matériau friable contenant de l'amiante tout matériau susceptible
|
||||
d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements
|
||||
d'air.<br />
|
||||
|
||||
On entend par matériaux non friables contenant de l'amiante les matériaux
|
||||
contenant de l'amiante autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504728?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504745?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504745?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504728?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046415262?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-10-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2019-07-16 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038778571?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-07-19</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-07-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044037971?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité - article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2023-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030822741?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-07-02</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000018530663
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait d'amiante</h1>
|
||||
|
||||
- [Paragraphe 5 : Mesures et moyens de prévention](paragraphe_5/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000018530631
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Paragraphe 5 : Mesures et moyens de prévention</h1>
|
||||
|
||||
- [Sous-paragraphe 1 : Confinement et retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante](sous-paragraphe_1/README.md)
|
||||
- [Sous-paragraphe 2 : Confinement et retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante](sous-paragraphe_2/README.md)
|
||||
- [Sous-paragraphe 3 : Dispositions applicables en fin de travaux](sous-paragraphe_3/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000018530629
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Sous-paragraphe 1 : Confinement et retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R4412-125](article_r4412-125.md)
|
||||
- [Article R4412-126](article_r4412-126.md)
|
||||
- [Article R4412-127](article_r4412-127.md)
|
||||
- [Article R4412-128](article_r4412-128.md)
|
||||
- [Article R4412-129](article_r4412-129.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,76 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018530627
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530627.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R4412-125</h1>
|
||||
|
||||
Toute opération de confinement et de retrait d'amiante ou de matériaux friables
|
||||
contenant de l'amiante est précédée d'une phase de préparation du chantier
|
||||
comprenant :<br />
|
||||
|
||||
1° L'évacuation, après décontamination, hors du lieu ou du local à traiter, sous
|
||||
réserve que cette évacuation n'entraîne pas de dégradation des lieux susceptible
|
||||
de libérer des fibres d'amiante, de tous les composants, équipements ou parties
|
||||
d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui
|
||||
sont difficilement décontaminables ;<br />
|
||||
|
||||
2° La mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se
|
||||
trouvent dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un
|
||||
traitement à l'humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où
|
||||
ni la mise hors tension ni l'isolement des circuits et équipements électriques
|
||||
ne sont possibles ;<br />
|
||||
|
||||
3° La dépollution, par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de
|
||||
filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° Le confinement du chantier par :<br />
|
||||
|
||||
a) La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation
|
||||
ou tout autre système pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre
|
||||
l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter ;<br />
|
||||
|
||||
b) L'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à
|
||||
traiter ;<br />
|
||||
|
||||
c) La construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de l'eau
|
||||
autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à
|
||||
traiter, y compris en partie basse, sur le sol.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504743?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504743?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027325374?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530615?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,54 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018530625
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530625.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R4412-126</h1>
|
||||
|
||||
Un tunnel comportant cinq compartiments (sas) permettant la décontamination des
|
||||
intervenants et des équipements constitue pour les personnes la seule voie
|
||||
d'accès depuis l'extérieur vers la zone de travail.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les travailleurs sont équipés de vêtements jetables ou lorsque la mise
|
||||
en place d'un système à cinq compartiments s'avère techniquement impossible, un
|
||||
tunnel à trois compartiments peut être utilisé.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504743?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504743?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027325378?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027325373?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046882717?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,62 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018530623
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530623.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R4412-127</h1>
|
||||
|
||||
La protection collective des travailleurs est assurée dans les conditions
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° La zone de travail est maintenue en dépression par rapport au milieu
|
||||
extérieur par la mise en place d'extracteurs adaptés, équipés de préfiltres et
|
||||
de filtres absolus à très haute efficacité, d'un rendement supérieur à 99,99 %
|
||||
selon la norme NFX 44-013 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Un dispositif de mesures vérifie en permanence le niveau de la dépression
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
3° Un test à l'aide d'un générateur de fumée est effectué avant le début des
|
||||
travaux pour s'assurer de l'étanchéité de la zone ;<br />
|
||||
|
||||
4° Pendant la durée des travaux, il est procédé périodiquement à une
|
||||
pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension
|
||||
dans l'air afin d'abaisser au niveau le plus faible possible la concentration en
|
||||
fibres d'amiante dans l'atmosphère.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504741?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504741?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027325373?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2019-04-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038463659?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants - article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-13</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,70 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018530621
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530621.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R4412-128</h1>
|
||||
|
||||
Tout intervenant dans la zone de travail est équipé en permanence des
|
||||
équipements de protection individuelle suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux
|
||||
chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables. En fin
|
||||
d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante,
|
||||
conformément aux articles R. 4412-111 et suivants ;<br />
|
||||
|
||||
2° Appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec
|
||||
masque complet, cagoule ou encore scaphandre. Dans le cas où la configuration de
|
||||
la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils
|
||||
isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à
|
||||
ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF
|
||||
EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d'air en
|
||||
charge d'au moins 160 litres par minute.<br />
|
||||
|
||||
Les appareils de protection respiratoire doivent être décontaminables.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530669?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025819009?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504738?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504738?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2013-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027325376?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2019-04-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038463659?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants - article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-13</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-111 (VD)
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,68 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2013-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018530619
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530619.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R4412-129</h1>
|
||||
|
||||
En cours de chantier, une surveillance de l'étanchéité, des rejets d'air et
|
||||
d'eau ainsi que de l'atmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les
|
||||
opérations est réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du
|
||||
chantier.<br />
|
||||
|
||||
Un registre est tenu, consignant l'ensemble des résultats de cette
|
||||
surveillance.<br />
|
||||
|
||||
Ce registre comporte, en outre :<br />
|
||||
|
||||
1° Les résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait
|
||||
l'enlèvement de la protection respiratoire ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des
|
||||
préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504736?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504736?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2012-12-14 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043225560?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-03-08 au 2022-08-15</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2019-04-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038463667?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-13</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-07-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000046183970?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-07-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046183975?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-08-15</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025818911?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000018530617
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Sous-paragraphe 2 : Confinement et retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R4412-130](article_r4412-130.md)
|
||||
- [Article R4412-131](article_r4412-131.md)
|
||||
- [Article R4412-132](article_r4412-132.md)
|
||||
- [Article R4412-133](article_r4412-133.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,59 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018530615
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530615.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R4412-130</h1>
|
||||
|
||||
Toute opération de confinement ou de retrait de matériaux non friables à base
|
||||
d'amiante est précédée d'une phase de préparation du chantier comprenant :<br />
|
||||
|
||||
1° Le confinement du chantier qui, selon l'empoussièrement attendu en fonction
|
||||
des techniques employées, peut aller du confinement exigé au 4° de l'article R.
|
||||
4412-125 jusqu'à un confinement plus limité permettant d'empêcher l'émission de
|
||||
fibres d'amiante à l'extérieur de la zone concernée ;<br />
|
||||
|
||||
2° Dans tous les cas, une aspiration avec filtration absolue.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025818931?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530627?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504726?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504726?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-125 (VD)
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530613?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,57 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018530613
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530613.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R4412-131</h1>
|
||||
|
||||
Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels l'amiante est fortement
|
||||
lié, notamment lorsqu'il s'agit de retirer des éléments contenant de l'amiante
|
||||
situés en enveloppe extérieure de bâtiment, les mesures prévues à l'article R.
|
||||
4412-130 ne sont pas applicables.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas un démontage des éléments est effectué par un procédé de
|
||||
déconstruction évitant au maximum l'émission de fibres.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530615?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025818914?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504726?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504726?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2012-12-14 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000027018055?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant ABROGE, en vigueur du 2013-02-03 au 2022-08-15</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-130 (VD)
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,44 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018530611
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530611.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R4412-132</h1>
|
||||
|
||||
Dans tous les cas où le retrait de l'amiante nécessite d'intervenir sur les
|
||||
matériaux contenant de l'amiante, une technique d'abattage des poussières est
|
||||
mise en œuvre, si possible à la source.<br />
|
||||
|
||||
Le matériel utilisé est, lorsqu'il peut en être doté, équipé d'un dispositif
|
||||
d'aspiration à filtration absolue.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504724?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504724?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,102 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018530609
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530609.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R4412-133</h1>
|
||||
|
||||
En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant est équipé :<br />
|
||||
|
||||
1° De vêtements de travail étanches avec capuche, fermés au cou, aux chevilles
|
||||
et aux poignets. En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme
|
||||
des déchets d'amiante, conformément aux articles R. 4412-111 et suivants ;<br />
|
||||
|
||||
2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé
|
||||
avec masque complet, cagoule ou scaphandre ou d'un appareil de protection
|
||||
respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque
|
||||
complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147).<br />
|
||||
|
||||
Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est
|
||||
fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018530669?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025819009?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504721?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504721?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2019-04-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038463652?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-13</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-05-17 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043769644?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 17 mai 2021 relatif à l'ouverture, dans les régions Hauts-de-France, Pays de la Loire, Occitanie, Normandie et La Réunion, du pilote de la plateforme DEMAT@MIANTE relative à la transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante ABROGE, en vigueur du 2021-05-24 au 2023-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-05-17 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043769651?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 17 mai 2021 relatif à l'ouverture, dans les régions Hauts-de-France, Pays de la Loire, Occitanie, Normandie et La Réunion, du pilote de la plateforme DEMAT@MIANTE relative à la transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-05-24 au 2023-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-05-17 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043769657?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 17 mai 2021 relatif à l'ouverture, dans les régions Hauts-de-France, Pays de la Loire, Occitanie, Normandie et La Réunion, du pilote de la plateforme DEMAT@MIANTE relative à la transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-05-24 au 2023-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-07-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043769137?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 17 mai 2021 relatif à l'ouverture, dans les régions Hauts-de-France, Pays de la Loire, Occitanie, Normandie et La Réunion, du pilote de la plateforme DEMAT@MIANTE relative à la transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000046933932?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante ainsi que des avenants et informations s'y rapportant ainsi que de déclarations aux organismes certificateurs en vue de la programmation d'opérations de surveillance dite DEMAT@MIANTE VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046933941?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante ainsi que des avenants et informations s'y rapportant ainsi que de déclarations aux organismes certificateurs en vue de la programmation d'opérations de surveillance dite DEMAT@MIANTE - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046933943?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante ainsi que des avenants et informations s'y rapportant ainsi que de déclarations aux organismes certificateurs en vue de la programmation d'opérations de surveillance dite DEMAT@MIANTE - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R4412-111 (VD)
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046860545?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046882710?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046882708?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046861094?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-138-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046861339?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-138-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046861343?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-138-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000018530607
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Sous-paragraphe 3 : Dispositions applicables en fin de travaux</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R4412-134](article_r4412-134.md)
|
||||
- [Article R4412-135](article_r4412-135.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025806014?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,52 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018530605
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530605.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R4412-134</h1>
|
||||
|
||||
Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice d'une quelconque
|
||||
activité et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement,
|
||||
total ou partiel, il est procédé :<br />
|
||||
|
||||
1° A un examen visuel incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été
|
||||
polluées ;<br />
|
||||
|
||||
2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté
|
||||
d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;<br />
|
||||
|
||||
3° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504716?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504716?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025818876?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,47 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018530603
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/06/LEGIARTI000018530603.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R4412-135</h1>
|
||||
|
||||
Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de
|
||||
l'amiante et après nettoyage de la zone, une mesure du niveau d'empoussièrement
|
||||
est réalisée conformément à l'article R. 1334-21 du code de la santé publique.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504716?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1996-05-14 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018504716?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-01 au 2008-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018456736?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046882717?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R4412-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910355?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R1334-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-05-27 au 2004-08-08</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue