Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement
Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029181044 NOR: DEVL1404227D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/18/10/JORFTEXT000029181044.xml
This commit is contained in:
parent
4b1765ca3e
commit
7f387d612c
25 changed files with 42 additions and 564 deletions
|
@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189059
|
|||
- [Article R214-16](article_r214-16.md)
|
||||
- [Article R214-17](article_r214-17.md)
|
||||
- [Article R214-18](article_r214-18.md)
|
||||
- [Article R214-18-1](article_r214-18-1.md)
|
||||
- [Article R214-19](article_r214-19.md)
|
||||
- [Article R214-20](article_r214-20.md)
|
||||
- [Article R214-21](article_r214-21.md)
|
||||
|
@ -29,6 +30,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189059
|
|||
- [Article R214-26](article_r214-26.md)
|
||||
- [Article R214-27](article_r214-27.md)
|
||||
- [Article R214-28](article_r214-28.md)
|
||||
- [Article R214-29](article_r214-29.md)
|
||||
- [Article R214-30](article_r214-30.md)
|
||||
- [Article R214-31](article_r214-31.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,35 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-07-04
|
||||
Date de fin: 2017-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029183306
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/33/LEGIARTI000029183306.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-18-1
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
I.-Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation
|
||||
d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le
|
||||
16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont
|
||||
portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les
|
||||
éléments d'appréciation.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou
|
||||
plusieurs des dispositions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage
|
||||
et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919
|
||||
pour une puissance inférieure à 150 kW ;<br />
|
||||
|
||||
2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d'affectation
|
||||
de l'ouvrage ou de l'installation ou constater l'absence d'autorisation avant
|
||||
1919 et fixer, s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ;<br />
|
||||
|
||||
3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en
|
||||
application des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ;<br />
|
||||
|
||||
4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes
|
||||
prévues à l'article R. 214-17.
|
||||
</div>
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006835514
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R029XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/55/LEGIARTI000006835514.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-29
|
||||
|
||||
La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou
|
||||
interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel
|
||||
qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments
|
||||
concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006835516
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R030XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/55/LEGIARTI000006835516.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-30
|
||||
|
||||
L'article R. 214-29 est applicable à une demande de retrait présentée par le
|
||||
bénéficiaire d'une autorisation.
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006835518
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R031XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/55/LEGIARTI000006835518.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-31
|
||||
|
||||
En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution
|
||||
des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire
|
||||
procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 216-1.
|
|
@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176825
|
|||
|
||||
###### Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique
|
||||
|
||||
- [Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages](sous-section_1)
|
||||
- [Sous-section 2 : Dispositions diverses](sous-section_2)
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006188726
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
|
||||
|
||||
- [Article R214-71](article_r214-71.md)
|
||||
- [Article R214-72](article_r214-72.md)
|
||||
- [Article R214-73](article_r214-73.md)
|
||||
- [Article R214-74](article_r214-74.md)
|
||||
- [Article R214-75](article_r214-75.md)
|
||||
- [Article R214-76](article_r214-76.md)
|
||||
- [Article R214-77](article_r214-77.md)
|
||||
- [Article R214-78](article_r214-78.md)
|
||||
- [Article R214-79](article_r214-79.md)
|
||||
- [Article R214-80](article_r214-80.md)
|
||||
- [Article R214-81](article_r214-81.md)
|
||||
- [Article R214-82](article_r214-82.md)
|
||||
- [Article R214-83](article_r214-83.md)
|
||||
- [Article R214-84](article_r214-84.md)
|
|
@ -1,24 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837045
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R071XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837045.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-71
|
||||
|
||||
La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques
|
||||
utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le
|
||||
régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à
|
||||
l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la
|
||||
présente sous-section.<br />
|
||||
|
||||
L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent
|
||||
respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent
|
||||
autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous
|
||||
réserve des dispositions de la présente sous-section.
|
|
@ -1,120 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-05-30
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029007093
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/70/LEGIARTI000029007093.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-72
|
||||
|
||||
I.-Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les
|
||||
pièces et informations suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les
|
||||
justifications techniques les concernant, notamment :<br />
|
||||
|
||||
a) Le débit maximal dérivé ;<br />
|
||||
|
||||
b) La hauteur de chute brute maximale ;<br />
|
||||
|
||||
c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de
|
||||
la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;<br />
|
||||
|
||||
d) Le volume stockable ;<br />
|
||||
|
||||
e) Le débit maintenu dans la rivière ;<br />
|
||||
|
||||
4° Une étude d'impact lorsque celle-ci est exigée en vertu des articles R. 122-2
|
||||
et R. 122-3 ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et
|
||||
climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu
|
||||
aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de
|
||||
ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L.
|
||||
211-1, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des
|
||||
travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la
|
||||
nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise,
|
||||
s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la
|
||||
compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et
|
||||
de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les
|
||||
articles D. 211-10 à D. 211-11 ;<br />
|
||||
|
||||
5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces
|
||||
du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;<br />
|
||||
|
||||
7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement
|
||||
ainsi que celui de la dérivation ;<br />
|
||||
|
||||
8° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une
|
||||
influence hydraulique ;<br />
|
||||
|
||||
9° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ;<br />
|
||||
|
||||
10° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;<br />
|
||||
|
||||
11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire
|
||||
et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par
|
||||
l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
|
||||
hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant
|
||||
la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la
|
||||
mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du
|
||||
domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force
|
||||
hydraulique doivent être exécutés ;<br />
|
||||
|
||||
13° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant
|
||||
apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements
|
||||
envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ;<br />
|
||||
|
||||
14° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent
|
||||
être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de
|
||||
l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
|
||||
hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau
|
||||
et en force ;<br />
|
||||
|
||||
15° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de
|
||||
répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force
|
||||
motrice de la chute et de ses aménagements ;<br />
|
||||
|
||||
16° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type
|
||||
annexé à l'article R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce
|
||||
règlement d'eau type ;<br />
|
||||
|
||||
17° L'indication des moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ;<br />
|
||||
|
||||
18° Un recueil de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances
|
||||
et de consignes d'exploitation en période de crue ;<br />
|
||||
|
||||
19° Le cas échéant une étude de dangers ;<br />
|
||||
|
||||
20° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en
|
||||
eau.<br />
|
||||
|
||||
II.-En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un
|
||||
groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité
|
||||
publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919
|
||||
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la
|
||||
demande comprend en tant que de besoin :<br />
|
||||
|
||||
1° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées
|
||||
les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
|
||||
publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
3° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le
|
||||
pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6
|
||||
de la même loi ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà
|
||||
exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions
|
||||
prévues par l'article 6 de la même loi.
|
|
@ -1,33 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837047
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R073XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837047.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-73
|
||||
|
||||
Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande
|
||||
régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue
|
||||
au premier alinéa de l'article R. 214-8, le préfet provoque, par voie de
|
||||
conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et
|
||||
d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le
|
||||
délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à
|
||||
l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé.<br />
|
||||
|
||||
Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à
|
||||
l'enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure
|
||||
utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise
|
||||
en compte des intérêts mentionnés aux articles L. 210-1 et L. 211-1.<br />
|
||||
|
||||
D'autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles
|
||||
doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de
|
||||
l'enquête. Elles sont instruites avant l'établissement du rapport sur la demande
|
||||
d'autorisation et sur les résultats de l'enquête prévu à l'article R. 214-11. Le
|
||||
préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième
|
||||
et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s'il juge qu'une
|
||||
demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l'objet de la première
|
||||
enquête publique.
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837048
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R074XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837048.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-74
|
||||
|
||||
Le préfet saisit également le préfet de région en application de l'article 8 du
|
||||
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
|
||||
financières en matière d'archéologie préventive.
|
|
@ -1,24 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837049
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R075XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837049.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-75
|
||||
|
||||
Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 214-8, le préfet sollicite
|
||||
l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de
|
||||
deux mois à dater de la communication du dossier.<br />
|
||||
|
||||
Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu,
|
||||
les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16
|
||||
octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un
|
||||
site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du
|
||||
livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que
|
||||
l'autorité compétente se soit prononcée.
|
|
@ -1,19 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837050
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R076XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837050.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-76
|
||||
|
||||
Par dérogation à l'article R. 214-9 et en application du septième alinéa de
|
||||
l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
|
||||
hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus
|
||||
d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation
|
||||
d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant
|
||||
plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de
|
||||
rejet.
|
|
@ -1,25 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837051
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R077XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837051.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-77
|
||||
|
||||
Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour
|
||||
visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant
|
||||
l'énergie hydraulique.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui
|
||||
faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans
|
||||
avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service
|
||||
vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les
|
||||
plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après
|
||||
l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir
|
||||
le visa.<br />
|
||||
|
||||
Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans.
|
|
@ -1,38 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837052
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R078XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837052.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-78
|
||||
|
||||
Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des
|
||||
travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il
|
||||
invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés.<br />
|
||||
|
||||
S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des
|
||||
dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa
|
||||
situation.<br />
|
||||
|
||||
S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes
|
||||
à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au
|
||||
permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service
|
||||
définitive de l'installation.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où les ouvrages nécessitent l'établissement d'un plan particulier
|
||||
d'intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon
|
||||
fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte prévus
|
||||
dans le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers
|
||||
d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.<br />
|
||||
|
||||
Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du
|
||||
service chargé de l'électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et
|
||||
aux ouvrages en exploitation.<br />
|
||||
|
||||
Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la
|
||||
fourniture est prescrite par l'autorisation ou par la présente sous-section et
|
||||
pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837053
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R079XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837053.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-79
|
||||
|
||||
Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête
|
||||
sont à la charge du pétitionnaire.
|
|
@ -1,19 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837054
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R080XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837054.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-80
|
||||
|
||||
Outre les cas de retrait prévus à l'article L. 214-4, le préfet peut retirer
|
||||
l'autorisation :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ;<br />
|
||||
|
||||
2° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années
|
||||
consécutives.
|
|
@ -1,33 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837055
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R081XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837055.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-81
|
||||
|
||||
En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à
|
||||
la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage :<br />
|
||||
|
||||
1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de
|
||||
l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du
|
||||
16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;<br />
|
||||
|
||||
2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits
|
||||
minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet
|
||||
2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;<br />
|
||||
|
||||
3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au
|
||||
titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de
|
||||
l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ;<br />
|
||||
|
||||
4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire,
|
||||
périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en
|
||||
application du IV de l'article L. 214-4.<br />
|
||||
|
||||
Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment
|
||||
les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77.
|
|
@ -1,55 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-03-28
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018440442
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/44/04/LEGIARTI000018440442.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-82
|
||||
|
||||
I.-Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date
|
||||
d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au
|
||||
préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de
|
||||
cette date, soit d'y renoncer.<br />
|
||||
|
||||
II.-Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre
|
||||
les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.<br />
|
||||
|
||||
Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation,
|
||||
l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette
|
||||
autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à
|
||||
compter de l'expiration.<br />
|
||||
|
||||
A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au
|
||||
permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions
|
||||
antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour
|
||||
notifier sa décision.<br />
|
||||
|
||||
1° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire
|
||||
à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de
|
||||
fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le
|
||||
préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle
|
||||
autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de
|
||||
réception.<br />
|
||||
|
||||
La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise
|
||||
aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête
|
||||
publique.<br />
|
||||
|
||||
L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration
|
||||
du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la
|
||||
nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration
|
||||
pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de
|
||||
l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment
|
||||
où est délivrée la nouvelle autorisation.<br />
|
||||
|
||||
2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son
|
||||
expiration, il le fait par arrêté motivé.<br />
|
||||
|
||||
III.-Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de
|
||||
l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut
|
||||
demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux
|
||||
dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt
|
||||
général.
|
|
@ -1,21 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837057
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R083XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837057.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-83
|
||||
|
||||
Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que
|
||||
celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification
|
||||
au préfet prévue à l'article R. 214-45 doit être accompagnée des pièces
|
||||
justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et
|
||||
établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article
|
||||
26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
|
||||
hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la
|
||||
nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le
|
||||
préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
|
|
@ -1,23 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837058
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R084XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837058.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-84
|
||||
|
||||
Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981
|
||||
avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, et les
|
||||
autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance
|
||||
maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux,
|
||||
aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application
|
||||
des articles L. 214-1 à L. 214-6. Sont également considérées comme autorisées,
|
||||
en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de
|
||||
leur consistance légale.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites
|
||||
dans les conditions de la présente sous-section.
|
|
@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188727
|
|||
|
||||
###### Sous-section 2 : Dispositions diverses
|
||||
|
||||
- [Paragraphe 1 : Modèle de règlement d'eau](paragraphe_1)
|
||||
- [Paragraphe 2 : Concession et déclaration d'utilité publique des ouvrages](paragraphe_2)
|
||||
- [Paragraphe 3 : Conséquences de l'irrégularité de la situation de l'ouvrage sur l'achat d'énergie produite](paragraphe_3)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006195345
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Paragraphe 1 : Modèle de règlement d'eau
|
||||
|
||||
- [Article R214-85](article_r214-85.md)
|
|
@ -1,13 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837059
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R085XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837059.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-85
|
||||
|
||||
Est approuvé le modèle de règlement d'eau annexé au présent code.
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-01-01
|
||||
Date de fin: 2014-07-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000017825345
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/53/LEGIARTI000017825345.xml
|
||||
Date de début: 2014-07-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029185495
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/54/LEGIARTI000029185495.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-86
|
||||
|
@ -18,5 +18,4 @@ concédées.<br />
|
|||
|
||||
Toutefois, les dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-117 du code de
|
||||
l'environnement s'appliquent aux ouvrages hydrauliques inclus dans les
|
||||
concessions prises en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative
|
||||
à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
|
||||
concessions prises en application du livre V du code de l'énergie.
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue