Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034492168 NOR: DEVR1702013D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/49/21/JORFTEXT000034492168.xml
This commit is contained in:
parent
1da2551f02
commit
5f685430fa
8 changed files with 241 additions and 12 deletions
|
@ -6,11 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000032348045
|
||||||
|
|
||||||
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères
|
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères
|
||||||
|
|
||||||
- [Article R342-4-7](article_r342-4-7.md)
|
|
||||||
- [Article R342-4-8](article_r342-4-8.md)
|
|
||||||
- [Article D342-4-1](article_d342-4-1.md)
|
- [Article D342-4-1](article_d342-4-1.md)
|
||||||
- [Article D342-4-2](article_d342-4-2.md)
|
- [Article D342-4-2](article_d342-4-2.md)
|
||||||
- [Article D342-4-3](article_d342-4-3.md)
|
- [Article D342-4-3](article_d342-4-3.md)
|
||||||
- [Article D342-4-4](article_d342-4-4.md)
|
- [Article D342-4-4](article_d342-4-4.md)
|
||||||
- [Article D342-4-5](article_d342-4-5.md)
|
- [Article D342-4-5](article_d342-4-5.md)
|
||||||
- [Article D342-4-6](article_d342-4-6.md)
|
- [Article D342-4-6](article_d342-4-6.md)
|
||||||
|
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
|
||||||
|
- [Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer](paragraphe_2)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2017-04-28
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000034494801
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article R342-4-7](article_r342-4-7.md)
|
||||||
|
- [Article R342-4-8](article_r342-4-8.md)
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2016-10-08
|
Date de début: 2017-04-28
|
||||||
Date de fin: 2017-04-28
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000033199145
|
Identifiant: LEGIARTI000034498520
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/19/91/LEGIARTI000033199145.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/85/LEGIARTI000034498520.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article R342-4-7
|
###### Article R342-4-7
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2016-10-08
|
Date de début: 2017-04-28
|
||||||
Date de fin: 2017-04-28
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000033199147
|
Identifiant: LEGIARTI000034498515
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/19/91/LEGIARTI000033199147.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/85/LEGIARTI000034498515.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article R342-4-8
|
###### Article R342-4-8
|
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2017-04-28
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000034495886
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article R342-4-10](article_r342-4-10.md)
|
||||||
|
- [Article R342-4-11](article_r342-4-11.md)
|
||||||
|
- [Article D342-4-9](article_d342-4-9.md)
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2017-04-28
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000034495888
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/58/LEGIARTI000034495888.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article D342-4-9
|
||||||
|
|
||||||
|
Les parties à la convention de raccordement au réseau de transport d'électricité
|
||||||
|
d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie
|
||||||
|
renouvelable en mer peuvent déroger à l'application des articles D. 342-4-1 à D.
|
||||||
|
342-4-6.
|
|
@ -0,0 +1,156 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2017-04-28
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000034495890
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/58/LEGIARTI000034495890.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article R342-4-10
|
||||||
|
|
||||||
|
I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport
|
||||||
|
d'électricité à raison du dépassement du délai de raccordement à ce réseau d'une
|
||||||
|
installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie
|
||||||
|
renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux I
|
||||||
|
à IV du présent article.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence
|
||||||
|
mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions
|
||||||
|
relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau,
|
||||||
|
celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II.-L'indemnité due en application du présent article est réputée assurer la
|
||||||
|
compensation par le gestionnaire du réseau public de transport des préjudices
|
||||||
|
supportés par le producteur résultant du retard de raccordement dont la cause
|
||||||
|
soit est imputable au gestionnaire du réseau public de transport, soit résulte
|
||||||
|
de la réalisation d'un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de
|
||||||
|
raccordement, à l'exclusion des préjudices résultant des retards du producteur
|
||||||
|
dans la réalisation de ses propres installations. Cette indemnité est exclusive
|
||||||
|
de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de
|
||||||
|
la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport
|
||||||
|
d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les préjudices indemnisés correspondent :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° D'une part, aux coûts et surcoûts de financement induits par le dépassement
|
||||||
|
du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au III ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° D'autre part, aux surcoûts de conception, de développement et de réalisation
|
||||||
|
de l'installation de production induits par le dépassement du délai, qui sont
|
||||||
|
indemnisés dans les conditions définies au IV.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III.-La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement
|
||||||
|
est définie de la manière suivante :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° Lorsque le projet donne lieu à un financement externe dédié, souscrit auprès
|
||||||
|
d'établissements de crédit ou d'institutions financières non liés au producteur,
|
||||||
|
les coûts et surcoûts de financement, y compris les frais financiers
|
||||||
|
intercalaires et le cas échéant les coûts résultant de la rupture des
|
||||||
|
instruments de couverture de taux, correspondent :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) Aux sommes dues par le producteur conformément aux contrats de financement
|
||||||
|
conclus par ce dernier avec les établissements de crédits ou les institutions
|
||||||
|
financières précités, hors préfinancement des fonds propres et quasi-fonds
|
||||||
|
propres ou de la TVA ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Minorées le cas échéant des gains résultant de la rupture des instruments de
|
||||||
|
couverture de taux.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à
|
||||||
|
exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes :
|
||||||
|
soit le montant minimum des fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le
|
||||||
|
cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le
|
||||||
|
montant de fonds propres et quasi-fonds propres mobilisés par le producteur ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Dans les autres cas, notamment pour les financements sur bilan ou les
|
||||||
|
financements apportés par les actionnaires directs ou indirects du producteur,
|
||||||
|
les coûts et surcoûts de financement correspondent aux sommes dues par le
|
||||||
|
producteur conformément aux contrats de financement conclus par ce dernier, hors
|
||||||
|
préfinancement ou financement des fonds propres et quasi-fonds propres ou de la
|
||||||
|
TVA et dans la limite du montant résultant de l'application du taux égal à la
|
||||||
|
moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de
|
||||||
|
crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux
|
||||||
|
entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à
|
||||||
|
exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes :
|
||||||
|
soit le montant minimum de fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le
|
||||||
|
cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le
|
||||||
|
montant de fonds propres et quasi-fonds propres indiqué par le producteur dans
|
||||||
|
son offre ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement est
|
||||||
|
versée mensuellement. Elle comprend une avance et un versement éventuel pour
|
||||||
|
solde.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'avance est due par le gestionnaire du réseau public au producteur sur la base
|
||||||
|
du constat du retard répondant aux conditions mentionnées aux I et II.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Son montant journalier est égal à :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
A = C × B3 × (1-CRp/ CRt)/365<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
où :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
A est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
B3 est égal à 100 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour
|
||||||
|
de retard et à zéro les années suivantes ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le
|
||||||
|
gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
|
||||||
|
du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de
|
||||||
|
raccordement, exprimée en MW.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'avance est versée mensuellement. Si le montant des coûts de financement
|
||||||
|
effectivement supportés par le producteur est inférieur au montant de l'avance,
|
||||||
|
le producteur restitue au gestionnaire de réseau, dans les trente jours suivant
|
||||||
|
le versement concerné, la différence entre le montant versé et le montant des
|
||||||
|
coûts de financement effectivement supportés.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Un versement pour solde est effectué, également mensuellement, si le producteur
|
||||||
|
justifie que les coûts de financement réellement supportés par lui du fait du
|
||||||
|
retard de raccordement excèdent le montant de l'avance. Son montant correspond,
|
||||||
|
pour chaque mois considéré, au montant des coûts de financement précités, dûment
|
||||||
|
justifiés, excédant le montant de l'avance versée au titre de ce mois.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV.-La part de l'indemnité correspondant aux autres surcoûts de conception, de
|
||||||
|
développement et de réalisation de l'installation de production comprend un
|
||||||
|
versement forfaitaire mensuel et, éventuellement, un versement complémentaire
|
||||||
|
annuel.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le versement forfaitaire est dû par le gestionnaire du réseau public au
|
||||||
|
producteur sur la base du constat du retard répondant aux conditions mentionnées
|
||||||
|
aux I et II.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Son montant journalier est égal à :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
F = C × B2 × (1-CRp/ CRt)/365<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
où :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
F est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
B2 est égal à 80 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour
|
||||||
|
de retard et à zéro les années suivantes ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le
|
||||||
|
gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
|
||||||
|
du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de
|
||||||
|
raccordement, exprimée en MW.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le versement complémentaire annuel est effectué si le producteur justifie de
|
||||||
|
surcoûts de réalisation de l'installation de production excédant ceux indemnisés
|
||||||
|
par le versement forfaitaire. Le montant du versement complémentaire correspond,
|
||||||
|
pour l'année considérée, au montant des surcoûts précités, dûment justifiés,
|
||||||
|
excédant la somme des versements forfaitaires mensuels intervenus au cours de la
|
||||||
|
même année.
|
|
@ -0,0 +1,37 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2017-04-28
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000034495892
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/58/LEGIARTI000034495892.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article R342-4-11
|
||||||
|
|
||||||
|
Le montant des indemnités dues par installation est, en application du 4° de
|
||||||
|
l'article L. 341-2, plafonné pour chaque année de retard comme suit :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
P = C × B × (1-CRp/ CRt)<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
où :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
P est le montant du plafond annuel de l'indemnité, en euros ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
B est égal à 300 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour
|
||||||
|
de retard et à zéro les années suivantes ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
CRp est la puissance moyenne sur l'année du raccordement mis à la disposition du
|
||||||
|
producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
|
||||||
|
du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de
|
||||||
|
raccordement, exprimée en MW.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Si l'indemnité versée une année donnée est inférieure au plafond correspondant
|
||||||
|
susmentionné, le montant du plafond applicable l'année suivante résultant de
|
||||||
|
l'application de la formule figurant ci-dessus est augmenté de la différence, si
|
||||||
|
elle est positive, entre le montant du plafond de l'année précédente et le
|
||||||
|
montant de l'indemnité versée au titre de cette même année.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue