diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/README.md index 5ebfd3fd3..e0af3cb8b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160621 - [Section 1 : Coordination des marchés des offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré.](section_1) - [Section 2 : Contrats des organismes privés d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.](section_2) - [Section 4 : Dispositions relatives à certains contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte.](section_4) -- [Section 3 : Délais et règles de procédure permettant d'accélérer le règlement des marchés de travaux de construction effectués pour le compte des organismes d'habitations à loyer modéré.](section_3) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/README.md index 00f5bf9d6..70d3082f3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/README.md @@ -21,20 +21,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177785 - [Article R433-17](article_r433-17.md) - [Article R433-18](article_r433-18.md) - [Article R433-19](article_r433-19.md) -- [Article R433-24](article_r433-24.md) -- [Article R433-25](article_r433-25.md) -- [Article R433-26](article_r433-26.md) -- [Article R433-27](article_r433-27.md) -- [Article R433-28](article_r433-28.md) -- [Article R433-29](article_r433-29.md) -- [Article R433-30](article_r433-30.md) -- [Article R433-31](article_r433-31.md) -- [Article R433-32](article_r433-32.md) -- [Article R433-33](article_r433-33.md) -- [Article R433-34](article_r433-34.md) -- [Article R433-35](article_r433-35.md) -- [Article R433-36](article_r433-36.md) -- [Article R433-37](article_r433-37.md) -- [Article R433-38](article_r433-38.md) -- [Article R433-39](article_r433-39.md) -- [Article R433-40](article_r433-40.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-24.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-24.md deleted file mode 100644 index 8de815668..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-24.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899566 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R024AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899566.xml ---- - -###### Article R433-24 - -Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée.
- -L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la -soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner. L'enveloppe -intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la -soumission.
- -Les plis doivent être envoyés par la poste et recommandés avec demande d'avis de -réception. Le cahier des charges peut toutefois autoriser leur remise en séance -publique ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-25.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-25.md deleted file mode 100644 index 8055fd888..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-25.md +++ /dev/null @@ -1,45 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899567 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R025AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899567.xml ---- - -###### Article R433-25 - -Il est procédé à l'adjudication en séance publique par une commission constituée -comme pour l'agrément des entreprises.
- -Au début de la séance, le bureau arrête pour l'ensemble de l'ouvrage, ou le cas -échéant pour chacun des lots, un prix maximum au-delà duquel aucune attribution -ne peut être prononcée.
- -Le montant de cette limite ne doit, en aucun cas, être divulgué aux concurrents, -ni avant, ni après l'ouverture des soumissions.
- -Le président donne lecture à haute voix de la teneur des soumissions.
- -Les soumissions présentant des différences substantielles avec le modèle sont -éliminées.
- -Le pli cacheté contenant l'indication du prix maximum est alors ouvert.
- -Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire.
- -Si aucune des offres n'est inférieure au prix maximum, le président fait -connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Il peut inviter les candidats -présents à formuler immédiatement des offres plus avantageuses. Si aucune n'est -inférieure ou égale au prix maximum, l'adjudication est déclarée infructueuse. -En ce cas, il peut être procédé :
- -- soit à une nouvelle adjudication après modification des cahiers des charges ou -du prix limite. Lorsque certains lots seulement d'une entreprise n'ont pas été -adjugés, la seconde adjudication peut grouper ces lots ou remettre en -adjudication l'ensemble de l'entreprise ;
- -- soit à la consultation d'entreprises proposées par la commission -d'adjudication en vue de traiter de gré à gré dans les conditions fixées par -l'article R. 433-33. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-26.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-26.md deleted file mode 100644 index 1b00e1690..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-26.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899568 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R026AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899568.xml ---- - -###### Article R433-26 - -Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires, une nouvelle -adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement.
- -Si les intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, -ou si les réductions offertes donnent encore des égalités, ou si aucun de ces -soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort -pour désigner l'adjudicataire provisoire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-27.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-27.md deleted file mode 100644 index 92e3c30fe..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-27.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899569 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R027AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899569.xml ---- - -###### Article R433-27 - -Les résultats de chaque adjudication sont constatés sous la forme d'un -procès-verbal relatant le déroulement de l'opération. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-28.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-28.md deleted file mode 100644 index a2a00e0fe..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-28.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899570 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R028AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899570.xml ---- - -###### Article R433-28 - -Les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent, éventuellement, procéder par -adjudication ouverte. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-29.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-29.md deleted file mode 100644 index 4a78f992e..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-29.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899571 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R029AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899571.xml ---- - -###### Article R433-29 - -Les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent faire appel au concours après -autorisation du préfet, lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique -justifient des recherches particulières. Le concours comporte un appel public à -la concurrence. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-30.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-30.md deleted file mode 100644 index e329ba66a..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-30.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899574 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R030AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899574.xml ---- - -###### Article R433-30 - -L'examen des références et garanties des concurrents, ainsi que le classement de -leurs propositions, est effectué par un jury comprenant :
- -- le président de la société ou l'administrateur délégué à cet effet par le -conseil d'administration, qui préside le jury :
- -- deux autres représentants de l'organisme ;
- -- le directeur départemental de l'équipement ;
- -- une personnalité qualifiée désignée par le président sur avis conforme du -directeur départemental de l'équipement.
- -Si le concours est lancé au nom d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué -dans les conditions fixées par l'article R. 433-1, le jury comprend deux -représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le -trésorier-payeur général ou son représentant, trois personnalités qualifiées -désignées par le prefet et six représentants des organismes intéressés ; ils -élisent le président parmi eux.
- -En cas de partage, le président a voix prépondérante. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-31.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-31.md deleted file mode 100644 index f06aba197..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-31.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899575 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R031AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899575.xml ---- - -###### Article R433-31 - -Le concours peut porter :
- -- soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
- -- soit à la fois sur l'établissement d'un projet et sur son exécution.
- -Dans les deux cas, l'attribution du marché résulte, sur proposition du jury, -d'une décision de la société d'habitations à loyer modéré.
- -Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou -à tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs proprositions. Les -procédés ou les prix proposés par des candidats ne peuvent être divulgués à -leurs concurrents.
- -Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des -concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.
- -Il n'est pas donné suite au concours si les projets sont jugés inacceptables ; -les concurrents en sont avisés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-32.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-32.md deleted file mode 100644 index 84e35a8a8..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-32.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899576 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R032AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899576.xml ---- - -###### Article R433-32 - -Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal des opérations et formule un -avis motivé. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-33.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-33.md deleted file mode 100644 index 69fd44c53..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-33.md +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-07-05 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006900203 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R033AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/02/LEGIARTI000006900203.xml ---- - -###### Article R433-33 - -Les marchés sont dits de gré à gré lorsque la société d'habitations à loyer -modéré engage librement les discussions qui lui paraissent utiles et attribue -librement le marché à l'entrepreneur ou au fournisseur retenu. La société -d'habitations à loyer modéré reste tenue de mettre en compétition, dans toute la -mesure du possible et par tous les moyens appropriés, les entrepreneurs ou -fournisseurs susceptibles de réaliser la prestation faisant l'objet du -marché.
- -Peuvent être traités de gré à gré les travaux ci-après :
- -1. Travaux annexes de la construction, ou de fondations spéciales, dont le -montant par lot n'excède pas 100000 F ;
- -2. Travaux de construction de logements destinés à l'accession à la propriété, -portant sur vingt logements au maximum, à charge pour la société de justifier, à -la demande du directeur départemental de l'équipement, de la consultation d'au -moins trois entreprises pour chaque lot ;
- -3. Travaux ne pouvant subir les délais d'un appel à la concurrence, en raison -d'urgence absolue résultant de circonstances imprévisibles et sous réserve d'en -informer immédiatement le directeur départemental de l'équipement ;
- -4. Travaux qui doivent être exécutés aux lieu et place des adjudicataires -défaillants et à leurs risques et périls ;
- -5. Travaux qui, ayant donné lieu à un appel à la concurrence, n'ont fait l'objet -d'aucune offre ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des offres -inacceptables, après autorisation du préfet ;
- -6. Travaux dont l'exécution ne peut, en raison de nécessités techniques ou -d'investissements importants préalables, être confiée qu'à un entrepreneur -déterminé, après autorisation du préfet ;
- -7. Travaux qui ne sont exécutés qu'à titre d'études, d'essais, d'expérimentation -ou de mise au point, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en -matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art, après autorisation du -préfet ;
- -8. Travaux conformes à un projet-type ayant fait l'objet d'un agrément préalable -du ministre chargé de la construction et de l'habitation ou du préfet de région -délivré à la suite d'un concours lancé par l'Etat ou organisé sous son contrôle -; dans ce cas, les marchés de gré à gré doivent être passés avec les lauréats du -concours aux conditions résultant de ce concours.
- -La possibilité de recours à cette procédure et les limites et conditions de son -utilisation doivent être indiqués dans le programme du concours.
- -Peuvent être traités de gré à gré les travaux dont la valeur n'exèdent pas, pour -le montant total de l'opération, des seuils fixés par arrêté conjoint du -ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de -l'habitation diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-34.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-34.md deleted file mode 100644 index 78647c8b2..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-34.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-07-05 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006900205 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R034AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/02/LEGIARTI000006900205.xml ---- - -###### Article R433-34 - -Peuvent être traités sur ordre de service et réglés sur mémoire ou facture, sans -qu'il soit passé de marchés écrits, les travaux dont le montant présumé toutes -taxes comprises n'exède n' excède pas un seuil fixé par arrêté conjoint du -ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de -l'habitation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-35.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-35.md deleted file mode 100644 index 368699060..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-35.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899577 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R035AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899577.xml ---- - -###### Article R433-35 - -Les sociétés d'habitations à loyer modéré ou les groupements constitués dans les -conditions prévues à l'article R. 433-1 peuvent être autorisés par le préfet, -après avis d'une commission constituée comme un jury de concours, à passer des -marchés de gré à gré pour des travaux conformes à un projet technique de base -ayant fait l'objet d'un premier marché après adjudication, appel d'offres ou -concours.
- -Ces marchés de gré à gré ne peuvent être passés qu'avec l'entreprise titulaire -du premier marché et que s'ils font apparaître une amélioration des conditions -financières par rapport à l'opération précédente. Les conditions financières -sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le -secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations apportées au -projet initial.
- -La possibilité de recours à cette procédure doit être indiquée dès la mise en -concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une -période de trois ans suivant la signature du marché initial. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-36.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-36.md deleted file mode 100644 index 86dce0b04..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-36.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899578 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R036AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899578.xml ---- - -###### Article R433-36 - -Des marchés peuvent être passés par appel d'offres pour la construction de cent -logements au plus. Il en est de même pour les marchés de travaux de grosses -réparations ou d'aménagement d'immeubles n'excédant pas 500.000 F.
- -A défaut de publicité, la liste des entreprises que la société envisage -d'appeler à soumissionner est communiquée préalablement au directeur -départemental de l'équipement, qui peut prescrire d'appeler également d'autres -entreprises.
- -En cas de contestation de la part de la société d'habitations à loyer modéré ou -du directeur départemental sur la capacité technique ou financière de certaines -entreprises, il est procédé à l'examen de leurs références dans les mêmes -conditions que celles fixées pour une adjudication restreinte. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-37.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-37.md deleted file mode 100644 index 94c213ea5..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-37.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899579 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R037AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899579.xml ---- - -###### Article R433-37 - -Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée.
- -L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel -l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas -échéant, les pièces mentionnées à l'article R. 433-9. L'enveloppe intérieure, -sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
- -Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. -Toutefois, les cahiers des charges peuvent en autoriser le dépôt dans une boîte -à ce destinée.
- -A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un -registre spécial. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-38.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-38.md deleted file mode 100644 index f26f04435..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-38.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899580 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R038AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899580.xml ---- - -###### Article R433-38 - -Les plis ne sont décachetés qu'en commission. Celle-ci est composée comme en -matière d'adjudication. La séance n'est pas publique, les candidats n'y sont pas -admis.
- -La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché. Elle classe -les offres en tenant compte uniquement du prix des prestations. Le cas échéant, -elle peut également tenir compte de la valeur technique des variantes si la -possibilité en a été expressément prévue dans l'appel d'offres, ou du délai -d'exécution ou de tous autres critères nettement définis dans l'appel -d'offres.
- -Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour -équivalentes, tous les éléments considérés, la commission, pour départager les -candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce -cas, elle ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou -compléter la teneur de leurs offres.
- -Il est dressé un procès-verbal signé de tous les membres de la commission. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-39.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-39.md deleted file mode 100644 index 4e37ca9d4..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-39.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899581 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R039AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899581.xml ---- - -###### Article R433-39 - -Au vu du procés-verbal, la société désigne les entreprises attributaires des -travaux.
- -Lorsque le classement des offres a été opéré uniquement d'après le coût des -prestations, le marché doit être passé avec l'entreprise classée en premier rang -par la commission susmentionnée, sauf dérogation accordée par le directeur -départemental de l'équipement.
- -Ce dernier peut, dans tous les cas, demander communication d'un exemplaire -original des marchés passés après l'appel d'offres. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-40.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-40.md deleted file mode 100644 index bf97548fb..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_r433-40.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899582 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R040AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899582.xml ---- - -###### Article R433-40 - -Pour la réalisation des programmes pluriannuels de construction de logements -inscrits dans les lois de finances, les sociétés d'habitations à loyer modéré -peuvent utiliser la procédure de l'appel d'offres restreint après autorisation -du préfet.
- -La demande d'autorisation est accompagnée de la liste des entreprises de gros -oeuvre à consulter.
- -La procédure de remise et de dépouillement des offres est celle qui est fixée -par les articles R. 433-37 et R. 433-38. A l'issue des négociations avec les -entreprises, la société d'habitations à loyer modéré soumet le projet de marché -au préfet qui statue après avis de la commission dont la composition est fixée -par l'article 301 du code des marchés publics. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/README.md deleted file mode 100644 index 22b49309b..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/README.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGISCTA000006177647 ---- - -###### Section 3 : Délais et règles de procédure permettant d'accélérer le règlement des marchés de travaux de construction effectués pour le compte des organismes d'habitations à loyer modéré. - -- [Article R433-41](article_r433-41.md) -- [Article R*433-42](article_r433-42.md) -- [Article R*433-43](article_r433-43.md) -- [Article R*433-44](article_r433-44.md) -- [Article R*433-45](article_r433-45.md) -- [Article R*433-46](article_r433-46.md) -- [Article R*433-47](article_r433-47.md) -- [Article R*433-48](article_r433-48.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-41.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-41.md deleted file mode 100644 index fef725b78..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-41.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899583 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R041AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899583.xml ---- - -###### Article R433-41 - -Les articles 1 à 6 du décret n. 66-655 du 31 août 1966, ci-après reproduits sous -les articles R. 433-42 à R. 433-47, sont applicables au règlement des marchés de -travaux de construction effectués pour le compte des organismes d'habitations à -loyer modéré. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-42.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-42.md deleted file mode 100644 index 5750258e1..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-42.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899584 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R042AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899584.xml ---- - -###### Article R*433-42 - -L'entrepreneur titulaire d'un marché de travaux à exécuter suivant les pratiques -du bâtiment doit, dans les conditions et délais prévus par les documents -contractuels constituant le marché, établir et remettre au maître de l'ouvrage -les situations permettant de dresser les décomptes provisoires et le décompte -définitif.
- -Lorsque ces situations n'ont pas été remises aux dates prévues, le maître de -l'ouvrage peut mettre l'entrepreneur en demeure de les produire dans un délai -déterminé par une décision qui est notifiée à celui-ci par un ordre de -service.
- -Si cette mise en demeure reste infructueuse, les dispositions des articles R. -433-43 et R. 433-44 peuvent être appliquées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-43.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-43.md deleted file mode 100644 index 05db887e2..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-43.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899585 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R043AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899585.xml ---- - -###### Article R*433-43 - -Le maître de l'ouvrage peut établir d'office et aux frais de l'entrepreneur les -situations prévues ci-dessus.
- -Si le maître de l'ouvrage a chargé de la vérification des situations un -architecte, un expert ou un technicien, celui-ci doit être informé de la -décision d'établissement d'office. Il est tenu d'apporter au maître de l'ouvrage -sa collaboration pour l'établissement des droits de l'entrepreneur. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-44.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-44.md deleted file mode 100644 index f627d26e5..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-44.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899586 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R044AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899586.xml ---- - -###### Article R*433-44 - -Les situations établies dans les conditions indiquées à l'article précédent sont -notifiées à l'entrepreneur, qui dispose pour faire valoir ses observations d'un -délai de :
- -- dix jours pour les situations en cours d'exécution de marché ;
- -- quarante jours pour la situation récapitulative complète.
- -Si, à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés, l'entrepreneur n'a pas fait -connaître ses observations, il est réputé avoir accepté les situations qui lui -ont été notifiées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-45.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-45.md deleted file mode 100644 index efdb9ee31..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-45.md +++ /dev/null @@ -1,37 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899587 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R045AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899587.xml ---- - -###### Article R*433-45 - -Le cahier des prescriptions spéciales du marché peut spécifier que -l'entrepreneur doit remettre des situations directement à l'architecte, à -l'expert ou au technicien chargé par le maître de l'ouvrage de la vérification -des situations, dans les conditions mentionnées à l'article R. 443-43.
- -Dans ce cas, les remises à cet homme de l'art sont considérées, pour -l'application des dispositions des articles précédents, comme valant remise au -maître de l'ouvrage.
- -L'architecte, l'expert ou le technicien dispose, pour vérifier les situations et -les transmettre au maître de l'ouvrage, d'un délai qui, sans pouvoir être -inférieur à dix jours, est égal à celui qui est fixé dans le marché pour les -constatations ouvrant droit à acomptes ou à paiement pour solde, diminué de -quinze jours.
- -Si à l'expiration du délai qui lui est imparti, l'architecte, l'expert ou le -technicien n'a pas transmis les situations vérifiées au maître de l'ouvrage, -celui-ci peut, après mise en demeure, faire vérifier les situations, aux frais -du défaillant, par tel architecte, ingénieur ou technicien qu'il désignera ou -les vérifier lui-même.
- -Le maître de l'ouvrage notifie sa décision à l'entrepreneur, qui est tenu de -mettre à sa disposition ou à celle de la personne désignée l'ensemble des -éléments propres à permettre la vérification des travaux exécutés et des -situations établies. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-46.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-46.md deleted file mode 100644 index a3547c288..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-46.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899588 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R046AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899588.xml ---- - -###### Article R*433-46 - -Les marchés passés entre les maîtres de l'ouvrage et les entrepreneurs doivent -fixer les pénalités qu'encourent ces derniers en cas de retard dans la remise -des situations à l'expiration des délais prévus.
- -De même, les contrats passés entre les maîtres de l'ouvrage et les architectes, -experts ou techniciens privés doivent stipuler les pénalités qu'encourent ces -derniers en cas de retard dans l'accomplissement de leur mission de vérification -des situations. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-47.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-47.md deleted file mode 100644 index 2029f23c7..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-47.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899589 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R047AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899589.xml ---- - -###### Article R*433-47 - -Les entrepreneurs, architectes, experts ou techniciens qui seraient reconnus -responsables de l'inobservation des délais qui leur sont impartis et qui -auraient ainsi retardé les opérations de constatation, de liquidation et de -règlement des travaux sont passibles de l'exclusion de toutes activités -relatives aux marchés définis dans l'article R. 433-48, après observation de la -procédure prévue à l'article 10 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-48.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-48.md deleted file mode 100644 index 16be08ed5..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_r433-48.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1993-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899590 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R048AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899590.xml ---- - -###### Article R*433-48 - -Les marchés de travaux mentionnés à l'article R. 433-47 sont ceux passés par -l'Etat, les départements, les communes, les syndicats de communes ainsi que par -les sociétés d'habitations à loyer modéré et tous les établissements publics -nationaux, départementaux et communaux non soumis aux lois et usages du -commerce.