From 238e81bebd06cf8049f110c85ba653b043bc80c8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 8 Jun 1978 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B072-1239=20du=2029=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201972=20RELATIF=20AU=20CONTRAT=20DE=20CONSTRUCTIO?= =?UTF-8?q?N=20DE=20MAISON=20INDIVIDUELLE=20REGI=20PAR=20L'ARTICLE=2045-1?= =?UTF-8?q?=20DE=20LA=20LOI=2071579=20DU=2016=20JUILLET=201971?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000879756 Ancien identifiant: 1DX9721239 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/97/JORFTEXT000000879756.xml --- partie_reglementaire/livre_ii/README.md | 1 + .../livre_ii/titre_iii/README.md | 11 +++++ .../livre_ii/titre_iii/article_r231-4.md | 24 +++++++++++ .../livre_ii/titre_iii/article_r231-5.md | 35 ++++++++++++++++ .../titre_iii/chapitre_unique/README.md | 21 ++++++++++ .../chapitre_unique/article_r231-1.md | 14 +++++++ .../chapitre_unique/article_r231-10.md | 31 ++++++++++++++ .../chapitre_unique/article_r231-11.md | 33 +++++++++++++++ .../chapitre_unique/article_r231-12.md | 22 ++++++++++ .../chapitre_unique/article_r231-13.md | 15 +++++++ .../chapitre_unique/article_r231-14.md | 19 +++++++++ .../chapitre_unique/article_r231-15.md | 40 +++++++++++++++++++ .../chapitre_unique/article_r231-2.md | 19 +++++++++ .../chapitre_unique/article_r231-3.md | 26 ++++++++++++ .../chapitre_unique/article_r231-6.md | 30 ++++++++++++++ .../chapitre_unique/article_r231-7.md | 14 +++++++ .../chapitre_unique/article_r231-8.md | 26 ++++++++++++ .../chapitre_unique/article_r231-9.md | 17 ++++++++ 18 files changed, 398 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/article_r231-4.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/article_r231-5.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-1.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-10.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-11.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-12.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-13.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-14.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-15.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-2.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-3.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-6.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-7.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-8.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-9.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/README.md index 8fdf4baee9..a43d7b8dd1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/README.md @@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132257 ### Livre II : Statut des constructeurs. - [Titre II : Promotion immobilière.](titre_ii) +- [Titre III : Contrat de construction d'une maison individuelle](titre_iii) - [Titre V : Bail à construction](titre_v) - [Titre VI : Ventes d'immeubles à construire.](titre_vi) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md new file mode 100644 index 0000000000..d31baf56d6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1991-11-29 +Identifiant: LEGISCTA000006145286 +--- + +#### Titre III : Contrat de construction d'une maison individuelle + +- [Article R*231-4](article_r231-4.md) +- [Article R*231-5](article_r231-5.md) +- [Chapitre unique.](chapitre_unique) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/article_r231-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/article_r231-4.md new file mode 100644 index 0000000000..9116efcc6a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/article_r231-4.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1985-08-03 +Identifiant: LEGIARTI000006896453 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R004AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/64/LEGIARTI000006896453.xml +--- + +###### Article R*231-4 + +Pour l'application du d de l'alinéa 1er de l'article L. 231-1, le prix convenu +s'entend du prix global défini au contrat, éventuellement modifié en raison des +révisions de prix intervenues jusqu'à l'expiration du délai contractuel +d'exécution des travaux.
+ +Les honoraires afférents à l'établissement du plan sont compris dans le prix +convenu.
+ +Le maître de l'ouvrage doit indemnité, en sus du prix convenu, à la personne qui +se charge de la construction pour les inconvénients que cette personne subirait +de son fait. Le contrat peut prévoir une évaluation forfaitaire des indemnités +dues par le maître de l'ouvrage en cas de retard de paiement. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/article_r231-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/article_r231-5.md new file mode 100644 index 0000000000..179cd52c6e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/article_r231-5.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1985-08-03 +Identifiant: LEGIARTI000006896456 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R005AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/64/LEGIARTI000006896456.xml +--- + +###### Article R*231-5 + +Si le contrat prévu à l'article L. 231-1 comporte la révision du prix prévu au d +du premier alinéa dudit article, celle-ci ne peut être calculée qu'en proportion +des variations soit de l'index pondéré départemental publié par le ministre +chargé de la construction et de l'habitation, soit de l'indice du coût de la +construction publié par l'institut national de la statistique et des études +économiques.
+ +Si le contrat ne mentionne pas expressément l'indice choisi par les parties, +l'index pondéré départemental publié par le ministre chargé de la construction +et de l'habitation est applicable.
+ +L'index ou l'indice de base de la révision est, au choix des parties, soit le +dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat, soit celui +afférent au mois ou au trimestre durant lequel est signé ce contrat.
+ +Si le choix laissé aux parties par l'alinéa précédent n'est pas exprimé, le +dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat est +applicable.
+ +La révision s'opère pour chaque paiement, dans le premier cas, en fonction du +dernier index ou indice publié au jour de l'exigibilité de ce paiement et, dans +le second, en fonction de l'index ou indice afférent au mois ou au trimestre au +cours duquel le paiement est exigible. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/README.md new file mode 100644 index 0000000000..05441e10cb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/README.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1991-11-29 +Identifiant: LEGISCTA000006160517 +--- + +##### Chapitre unique. + +- [Article R*231-1](article_r231-1.md) +- [Article R*231-2](article_r231-2.md) +- [Article R*231-3](article_r231-3.md) +- [Article R*231-6](article_r231-6.md) +- [Article R*231-7](article_r231-7.md) +- [Article R*231-8](article_r231-8.md) +- [Article R*231-9](article_r231-9.md) +- [Article R*231-10](article_r231-10.md) +- [Article R*231-11](article_r231-11.md) +- [Article R*231-12](article_r231-12.md) +- [Article R*231-13](article_r231-13.md) +- [Article R*231-14](article_r231-14.md) +- [Article R*231-15](article_r231-15.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-1.md new file mode 100644 index 0000000000..86e488cc44 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-1.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1991-11-29 +Identifiant: LEGIARTI000006896534 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R001AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896534.xml +--- + +###### Article R*231-1 + +Le présent titre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'immeubles +ne comportant qu'un seul logement et régis par les articles L. 231 et L. 231-2. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-10.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-10.md new file mode 100644 index 0000000000..bfd22e030f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-10.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1989-09-27 +Identifiant: LEGIARTI000006896551 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R010AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896551.xml +--- + +###### Article R*231-10 + +La garantie de remboursement prévue aux articles R. 231-8 et R. 231-9 revêt la +forme :
+ +- soit d'une convention de cautionnement par laquelle une banque ou un +établissement financier habilité ou une entreprise d'assurances agréée à cet +effet ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux +dispositions modifiées de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation +du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, +s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à +rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce +remboursement serait dû ;
+ +- soit de la consignation par la personne qui s'est chargée de la construction +de la somme versée avant l'accomplissement des formalités réglementaires +préalables à la construction.
+ +La garantie de remboursement figurant au présent article prend fin à la date à +laquelle il a été satisfait aux formalités réglementaires préalables à la +construction. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-11.md new file mode 100644 index 0000000000..8eabb1634f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-11.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1989-09-27 +Identifiant: LEGIARTI000006896554 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R011AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896554.xml +--- + +###### Article R*231-11 + +La garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article R. 231-8 est +constituée par une caution solidaire donnée par une banque ou un établissement +financier habilité ou une entreprise d'assurance agréee à cet effet ou une +société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions modifiées +de la loi du 13 mars 1917 susmentionnée.
+ +Si la personne qui s'est chargée de la construction justifie qu'elle est +couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile +professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la +responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du code civil, +reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-20 du présent code, par un contrat +souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en +application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant +n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu +excédant 5 p. 100 dudit prix.
+ +En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution du présent +article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage.
+ +La garantie cesse lorsque la réception des travaux a lieu sans réserves ou, en +cas de réserves, lorsque ces réserves ont été levées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-12.md new file mode 100644 index 0000000000..841d747f01 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-12.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1991-11-29 +Identifiant: LEGIARTI000006896557 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R012AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896557.xml +--- + +###### Article R*231-12 + +Lorsque par suite de la défaillance de la personne qui s'est chargée de la +construction, les travaux ne sont pas achevés dans le délai contractuel +d'exécution, l'organisme garant peut, à son choix, verser les sommes excédant le +prix convenu qui sont nécessaires à la réalisation de la construction faisant +l'objet du contrat en cours :
+ +- soit au maître de l'ouvrage ;
+ +- soit à la personne que ledit organisme aura choisie pour se substituer à la +personne défaillante. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-13.md new file mode 100644 index 0000000000..1c3ccd720f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-13.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1991-11-29 +Identifiant: LEGIARTI000006896559 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R013AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896559.xml +--- + +###### Article R*231-13 + +Le contrat précise les modalités d'application des articles R. 231-8 à R. 231-12 +compte tenu des modes de garantie choisis par la personne qui s'est chargée de +la construction. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-14.md new file mode 100644 index 0000000000..837aea0012 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-14.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1991-11-29 +Identifiant: LEGIARTI000006896561 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R014AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896561.xml +--- + +###### Article R*231-14 + +Lorsque la construction est réalisée par un groupement d'entreprises, le contrat +peut désigner un membre du groupement qui est réputé s'être chargé de la +totalité de la construction, en ce qui concerne les garanties prévues aux +articles R. 231-8 à R. 231-13. La défaillance du membre du groupement ainsi +désigné autorise le maître de l'ouvrage à user des garanties prévues au contrat +sans le priver des recours qu'il pourrait éventuellement exercer contre chacune +des entreprises ayant réalisé la construction. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-15.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-15.md new file mode 100644 index 0000000000..a94d4b127a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-15.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1991-11-29 +Identifiant: LEGIARTI000006896563 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R015AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896563.xml +--- + +###### Article R*231-15 + +La personne qui s'est chargée de la construction est dispensée de fournir la +caution prévue à l'article R. 231-11 si les paiements sont faits en fonction de +l'état d'avancement des travaux justifié selon les modalités prévues au contrat +et si le montant cumulé de ces paiements n'excède pas :
+ +3 p. 100 du prix convenu à la signature du contrat ;
+ +20 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
+ +45 p. 100 à la mise hors d'eau ;
+ +75 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie +et de chauffage.
+ +Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de +l'ouvrage a fait des réserves lors de cette réception, une somme au plus égale à +15 p. 100 du prix convenu peut être consignée par le maître de l'ouvrage jusqu'à +la levée de ces réserves.
+ +La personne qui s'est chargée de la construction peut exiger que le maître de +l'ouvrage, préalablement à l'ouverture du chantier, constitue un dépôt de +garantie ne pouvant excéder 15 p. 100 du prix convenu. Ce dépôt de garantie est +fait à un compte particulier, ouvert au nom du maître de l'ouvrage dans une +banque ou un établissement financier habilité à cet effet, ou chez un notaire. A +la réception des travaux, le maître de l'ouvrage dispose de cette somme pour +régler le prix du contrat, sauf si le dépôt est maintenu, en tout ou en partie, +pour tenir lieu de la consignation mentionnée à l'alinéa précédent pour le cas +de réception avec réserves. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-2.md new file mode 100644 index 0000000000..6294e955bd --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-2.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1991-11-29 +Identifiant: LEGIARTI000006896536 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R002AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896536.xml +--- + +###### Article R*231-2 + +A tout contrat soumis au présent titre doit être joint le plan de la +construction à édifier avec les coupes et élévations, les cotes utiles et +l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des +dépendances avec la mention des éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui +sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de +l'immeuble en distinguant ceux de ces éléments qui sont compris dans le prix et +ceux qui n'y sont pas compris. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-3.md new file mode 100644 index 0000000000..ae0afc8628 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-3.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1991-11-29 +Identifiant: LEGIARTI000006896538 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R003AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896538.xml +--- + +###### Article R*231-3 + +Est également annexée au contrat une notice descriptive conforme à un modèle +type agréé par arrêté ministériel donnant les caractéristiques techniques tant +de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui +sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble en faisant +entre ces éléments la distinction prévue à l'article R. 231-2 selon que ces +éléments sont ou non compris dans le prix et indiquant le coût de ceux desdits +éléments non compris dans le prix.
+ +Si, afin de tenir compte de ses frais propres et de ses diligences pour le +raccordement de l'immeuble soit à l'égout, soit aux distributions assurées par +les services publics notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou +de chauffage, la personne qui se charge de la construction entend réclamer une +rémunération en sus des sommes dues aux services publics concernés, le contrat +fait état de cette rémunération et en indique le montant ou le mode de calcul. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-6.md new file mode 100644 index 0000000000..570c3147d7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-6.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1989-09-27 +Identifiant: LEGIARTI000006896540 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R006AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896540.xml +--- + +###### Article R*231-6 + +Le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la +construction d'après l'état d'avancement des travaux est fixé, par application +du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
+ +5 p. 100 du prix convenu à la signature du contrat ;
+ +15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ;
+ +20 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
+ +55 p. 100 à la mise hors d'eau ;
+ +95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie +et de chauffage.
+ +Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de +l'ouvrage a fait des réserves lors de cette réception, une somme égale à 5 p. +100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-7.md new file mode 100644 index 0000000000..09eccaaa90 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-7.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1991-11-29 +Identifiant: LEGIARTI000006896543 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R007AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896543.xml +--- + +###### Article R*231-7 + +La demande d'exécution des travaux au premier alinéa de l'article L. 231-2 est +valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-8.md new file mode 100644 index 0000000000..a74d4aec36 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-8.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1989-09-27 +Identifiant: LEGIARTI000006896546 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R008AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896546.xml +--- + +###### Article R*231-8 + +Pour garantir la bonne exécution de sa mission, la personne qui s'est chargée de +la construction doit justifier d'une garantie de remboursement et d'une garantie +de livraison au prix convenu, dans les limites et conditions définies au présent +article et aux articles suivants du présent chapitre.
+ +La garantie de remboursement concerne les sommes que le maître de l'ouvrage a +versées avant l'accomplissement des formalités réglementaires préalables à la +construction. Cette garantie est donnée pour le cas où il ne serait pas +satisfait à ces formalités, et notamment pour le cas où l'autorisation de +construire serait refusée.
+ +La garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de +l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la +construction telle qu'elle est prévue au contrat. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-9.md new file mode 100644 index 0000000000..9918120728 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/article_r231-9.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-06-08 +Date de fin: 1991-11-29 +Identifiant: LEGIARTI000006896549 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R009AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896549.xml +--- + +###### Article R*231-9 + +Dans le cas où le contrat contient une clause permettant à l'une ou à l'autre +des parties de le résilier dans le mois de la signature, la garantie de +remboursement prévue au deuxième alinéa de l'article R. 231-8 est étendue au +remboursement des sommes versées par le maître de l'ouvrage avant la résiliation +du contrat.