From 15c52b6c9690c3c28f997344b99e65e6a4bd7084 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jul 2012 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202011-1241=20du=205=20oc?= =?UTF-8?q?tobre=202011=20relatif=20=C3=A0=20l'ex=C3=A9cution=20de=20trava?= =?UTF-8?q?ux=20=C3=A0=20proximit=C3=A9=20de=20certains=20ouvrages=20soute?= =?UTF-8?q?rrains,=20a=C3=A9riens=20ou=20subaquatiques=20de=20transport=20?= =?UTF-8?q?ou=20de=20distribution?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024642532 NOR: DEVP1101739D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/64/25/JORFTEXT000024642532.xml --- .../titre_v/chapitre_iv/section_1/README.md | 7 +- .../section_1/sous-section_1/README.md | 10 +- .../sous-section_1/article_r554-20.md | 19 ++++ .../sous-section_1/article_r554-21.md | 70 ++++++++++++ .../sous-section_1/article_r554-22.md | 83 ++++++++++++++ .../sous-section_1/article_r554-23.md | 106 ++++++++++++++++++ .../section_1/sous-section_2/README.md | 10 +- .../sous-section_2/article_r554-24.md | 17 +++ .../sous-section_2/article_r554-25.md | 50 +++++++++ .../sous-section_2/article_r554-26.md | 78 +++++++++++++ .../sous-section_2/article_r554-27.md | 43 +++++++ .../section_1/sous-section_3/README.md | 12 ++ .../sous-section_3/article_r554-28.md | 57 ++++++++++ .../sous-section_3/article_r554-29.md | 27 +++++ .../sous-section_3/article_r554-30.md | 28 +++++ .../sous-section_3/article_r554-31.md | 53 +++++++++ .../section_1/sous-section_4/README.md | 10 ++ .../sous-section_4/article_r554-32.md | 39 +++++++ .../sous-section_4/article_r554-33.md | 25 +++++ .../section_1/sous-section_5/README.md | 9 ++ .../sous-section_5/article_r554-34.md | 25 +++++ 21 files changed, 770 insertions(+), 8 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-20.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-21.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-22.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-23.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-24.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-25.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-26.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-27.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-28.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-29.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-30.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-31.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/article_r554-32.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/article_r554-33.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r554-34.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/README.md index a15be4556a..8b38476f4b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/README.md @@ -7,5 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000023270665 ###### Section 1 : Guichet unique - [Article R554-3](article_r554-3.md) -- [Sous-section 1 : Fonctionnement](sous-section_1) -- [Sous-section 2 : Financement du guichet unique](sous-section_2) +- [Sous-section 1 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux](sous-section_1) +- [Sous-section 2 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux](sous-section_2) +- [Sous-section 3 : Mesures de prévention lors des travaux](sous-section_3) +- [Sous-section 4 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations](sous-section_4) +- [Sous-section 5 : Relevés topographiques](sous-section_5) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md index efbf70436c..ed35525f6a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 2010-12-23 +Date de début: 2012-07-01 Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000023270670 +Identifiant: LEGISCTA000024657065 --- -###### Sous-section 1 : Fonctionnement +###### Sous-section 1 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux - [Article R554-4](article_r554-4.md) - [Article R554-5](article_r554-5.md) @@ -12,3 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023270670 - [Article R554-7](article_r554-7.md) - [Article R554-8](article_r554-8.md) - [Article R554-9](article_r554-9.md) +- [Article R554-20](article_r554-20.md) +- [Article R554-21](article_r554-21.md) +- [Article R554-22](article_r554-22.md) +- [Article R554-23](article_r554-23.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-20.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-20.md new file mode 100644 index 0000000000..f8c3e02ee4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-20.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024643920 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643920.xml +--- + +###### Article R554-20 + +Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au +préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou +plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R. +554-2. Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le +guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé +une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir +la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que +les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-21.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-21.md new file mode 100644 index 0000000000..620cfe1eb0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-21.md @@ -0,0 +1,70 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2012-08-23 +Identifiant: LEGIARTI000024643870 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643870.xml +--- + +###### Article R554-21 + +I. ― Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à +chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, +et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à +l'exception des suivants :
+ +1° Les exploitants de réseaux souterrains :
+ +― si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;
+ +― ou s'il s'agit de travaux de réfection des voies communales dans lesquelles +des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en +application de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière, ou de travaux +de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition +qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que l'exécutant de ces +travaux dispose des informations relatives à la localisation prévues au I de +l'article R. 554-22 et à l'article R. 554-26 ou du relevé topographique prévu à +l'article R. 554-34 pour chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et +entrant dans le champ du présent chapitre ;
+ +― ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain +privé sous la direction du propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci +ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants, et en +prescrive l'application à l'exécutant des travaux ;
+ +2° Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés +de ces réseaux au sens de l'article R. 554-1 ;
+ +3° Les exploitants de réseaux électriques aériens, dans le cas de travaux qui +entrent dans le cadre de l'exécution de services publics ou sont effectués par +des entreprises qui ont passé des conventions portant sur la sécurité avec ces +exploitants, et dont la couverture géographique correspond à la zone de travaux, +sous réserve que l'exécutant informe les exploitants de la date et du lieu de +l'intervention avant le démarrage des travaux ;
+ +4° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui +desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur +un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier +fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur +l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en +œuvre les autres dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur +leur localisation ;
+ +5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau.
+ +Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues aux +sous-sections et sections suivantes.
+ +II. ― Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise +ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les +ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise.
+ +III. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et +de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de +travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la +dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants +et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la +déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du +présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur +les réseaux à proximité desquels ils sont effectués. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-22.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-22.md new file mode 100644 index 0000000000..b0ad050b45 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-22.md @@ -0,0 +1,83 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024643872 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643872.xml +--- + +###### Article R554-22 + +I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le +délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la +déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze +jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme +non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au +déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux +soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles +relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles +relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations +prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces +ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la +sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.
+ +Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article R. +554-2, l'exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une +criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence de dommages +susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que +pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé +à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application du présent chapitre. La +criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de +remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité +au sens de l'article R. 554-2 prévues au I de l'article R. 554-7, au II de +l'article R. 554-23 et à l'article R. 554-30 s'appliquent alors à cet ouvrage +dans le cadre du projet de travaux concerné.
+ +Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à +l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique +au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les +compléments qui doivent être fournis.
+ +II. – L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au +VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, +notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une +réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous +avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article. Si le +déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative +d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. +L'exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa +responsabilité des mesures de localisation de la partie de son ouvrage située +dans l'emprise du projet qui soient de nature à lever toute incertitude de +localisation au sens du II de l'article R. 554-23. Il dispose alors d'un délai +complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au +déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage.
+ +III. – L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de son +ouvrage est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de +modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le +déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi +complémentaire au récépissé.
+ +IV. – Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au +récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, +lorsque le déclarant n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.
+ +V. – Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les +trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévue à +l'article R. 554-20, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si +le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de +prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications +d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a +connaissance ne remettent pas en cause le projet.
+ +VI. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de +distribution fixe le modèle du formulaire du récépissé de la déclaration de +projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas +échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à +la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où +un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la +localisation de son ouvrage est obligatoire. En outre, il fixe les modalités de +traitement des déclarations incomplètes et encadre les mesures financières +relatives à la prise en compte des ouvrages supplémentaires ou des modifications +d'ouvrages. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-23.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-23.md new file mode 100644 index 0000000000..896f186c1c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-23.md @@ -0,0 +1,106 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2012-08-23 +Identifiant: LEGIARTI000024643874 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643874.xml +--- + +###### Article R554-23 + +I. ― Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises +copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et +des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas +échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages +concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés +sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la +déclaration prévue à l'article R. 554-21.
+ +Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne +sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont +directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si +les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet +de travaux.
+ +II. ― Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des +ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise +des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la +sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur +réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations +complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou +ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot +séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations +complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des +travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R. 554-25. +Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet +lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à +1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage +concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des +investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des +investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que +celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux +ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque +la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, +à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de +voirie, mentionné par l'article R. 141-14 du code de la voirie routière, +relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier. +Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants +d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans +le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la +connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, +jours fériés non compris, après la date des investigations.
+ +III. ― Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par +un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de +distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les +conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des +travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des +ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop +élevée mais inférieure à 1,5 mètre, le responsable du projet peut ne pas +procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants :
+ +1° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique +est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ;
+ +2° Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne sont pas sensibles pour la +sécurité ;
+ +3° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines ; constitue une +unité urbaine toute commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti +continu, au sens où une distance inférieure à 200 mètres sépare toute +construction de la construction la plus proche, et comptant au moins 2 000 +habitants, en référence à la population connue au dernier recensement.
+ +Le responsable du projet procède à des investigations complémentaires lorsqu'il +l'estime nécessaire. Si des investigations complémentaires sont effectuées, leur +résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de +consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas +contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions +techniques et financières particulières prévues dans le marché. Le résultat des +investigations complémentaires éventuelles est transmis aux exploitants des +ouvrages concernés sous réserve que ces investigations aient été effectuées +conformément au II du présent article.
+ +IV. ― L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains +présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue +d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le +traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont +l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.
+ +L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le +guide technique prévu à l'article R. 554-29 aux travaux à proximité de +branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine +public.
+ +V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de +distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les +critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, +notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en +charge financière des coûts correspondants par le responsable du projet et, le +cas échéant, par l'exploitant concerné, les modalités de certification des +prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces +investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le +responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. +Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des +ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/README.md index 3f9bd8dc6a..0f13c3d444 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 2012-01-01 +Date de début: 2012-07-01 Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000024279090 +Identifiant: LEGISCTA000024657069 --- -###### Sous-section 2 : Financement du guichet unique +###### Sous-section 2 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux - [Article R554-10](article_r554-10.md) - [Article R554-11](article_r554-11.md) @@ -14,3 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024279090 - [Article R554-15](article_r554-15.md) - [Article R554-16](article_r554-16.md) - [Article R554-17](article_r554-17.md) +- [Article R554-24](article_r554-24.md) +- [Article R554-25](article_r554-25.md) +- [Article R554-26](article_r554-26.md) +- [Article R554-27](article_r554-27.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-24.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-24.md new file mode 100644 index 0000000000..842b3f6ea8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-24.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024643922 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643922.xml +--- + +###### Article R554-24 + +L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par +l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci +conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir la liste et les coordonnées +des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à +l'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2, ainsi que les plans +détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-25.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-25.md new file mode 100644 index 0000000000..ceebf068ef --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-25.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2014-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000024643880 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643880.xml +--- + +###### Article R554-25 + +I. ― L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement +de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article +précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, +à l'exception des suivants :
+ +― les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article R. 554-21 ;
+ +― les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de +travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce +récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait +été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en +application du III de l'article R. 554-22.
+ +Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues aux +sous-sections et sections suivantes.
+ +II. ― La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le +volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes +informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à +laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible +de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des +travaux et techniques opératoires prévus.
+ +III. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et +de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de +travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la +dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la +précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le +cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de +l'article R. 554-21.
+ +IV. ― Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 554-23 en cas +d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages +souterrains, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention +de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées +conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à +partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du +projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations visées au 1° +du III de l'article R. 554-23. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-26.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-26.md new file mode 100644 index 0000000000..55c430db6d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-26.md @@ -0,0 +1,78 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2015-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000024643882 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643882.xml +--- + +###### Article R554-26 + +I. ― Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le +délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la +déclaration d'intention de commencement de travaux dûment remplie. Ce délai est +porté à quinze jours, jours fériés non compris, dans le cas où il est fait usage +de la faculté prévue au IV de l'article R. 554-25 et lorsque la déclaration +conjointe est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme +d'un récépissé, est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la +déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux +soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles +relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et +avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions +spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la +nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, +le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique +mentionné à l'article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité +d'ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas +échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans +l'emprise des travaux.
+ +Lorsque la déclaration est incomplète, l'exploitant de l'ouvrage indique au +déclarant, dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, les compléments qui +doivent lui être fournis. Le délai qui lui est imparti pour répondre à la +déclaration d'intention de commencement de travaux ne court qu'à compter de la +réception de ces éléments complémentaires.
+ +II. ― L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au +V du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, +notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une +réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai +maximal indiqué au I du présent article pour convenir d'un rendez-vous avec lui. +Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend +l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de +rendez-vous. Pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de +sécurité justifiés par leurs caractéristiques propres ou par leurs conditions +d'insertion dans l'environnement, ce mode opératoire est obligatoire, sauf s'il +a été déjà appliqué en réponse à la déclaration de projet de travaux.
+ +III. ― L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de +l'ouvrage qu'il exploite est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En +cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le +déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi +complémentaire au récépissé.
+ +IV. ― Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au +récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, +lorsque l'exécutant des travaux n'a pas demandé ces éléments dans sa +déclaration.
+ +V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de +distribution fixe le modèle du récépissé de la déclaration d'intention de +commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le +cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles +relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et +les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la +localisation de son ouvrage est obligatoire. Il fixe en outre les modalités de +traitement des déclarations incomplètes.
+ +VI. ― A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des +travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de +réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes. L'exploitant +est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent +être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs +à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux +comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de +préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de +réponse d'un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de +l'indemnisation correspondante. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-27.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-27.md new file mode 100644 index 0000000000..20480625e9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-27.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2014-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000024643884 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643884.xml +--- + +###### Article R554-27 + +I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable +du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un +marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, +de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points +singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les +organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations +sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage +ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise +ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et +susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, +sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il +est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les +cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la +localisation de l'ouvrage concerné.
+ +II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité +entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage +individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque +le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article R. 554-23, +celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de +l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et +justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages +souterrains.
+ +III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de +l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de +commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses +soins et à ses frais.
+ +IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier +par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions +respectives. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md new file mode 100644 index 0000000000..6d046e28bc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000024657096 +--- + +###### Sous-section 3 : Mesures de prévention lors des travaux + +- [Article R554-28](article_r554-28.md) +- [Article R554-29](article_r554-29.md) +- [Article R554-30](article_r554-30.md) +- [Article R554-31](article_r554-31.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-28.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-28.md new file mode 100644 index 0000000000..af16a0ac2a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-28.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024643888 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643888.xml +--- + +###### Article R554-28 + +I. – Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du +marché d'exécution de travaux attribué à une personne physique ou morale, +celle-ci en informe par écrit le responsable du projet. Les actions +complémentaires rendues nécessaires conformément au II de l'article R. 554-23 +font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de travaux initial, +d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge du responsable du +projet. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la +sécurité, l'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le responsable du +projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, +prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. Si des investigations +complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de +l'article R. 554-23 et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants +des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans +le cas contraire. Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux ont +pleinement respecté les dispositions les concernant des articles R. 554-21, R. +554-23 et R. 554-24, leur coût est, par exception au II de l'article R. 554-23, +à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés.
+ +II. – En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du +chantier et les informations portées à la connaissance de l'exécutant des +travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque +d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux +sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise +par un ordre écrit, sur les mesures à prendre.
+ +III. – Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les +modalités suivant lesquelles l'arrêt de travaux pourra intervenir.
+ +IV. – Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des +travaux ne subisse pas de préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par une +des situations décrites au I ou au II du présent article, ou par la découverte +ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté +d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, +sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait +des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux par +son exploitant de plus de 1,5 mètre, ou d'une distance supérieure à +l'incertitude maximale liée à la classe de précision indiquée par ce dernier. +Cette clause fixe en outre les modalités de l'indemnisation correspondante. Elle +ne s'applique pas aux travaux d'investigations complémentaires prévus au II de +l'article R. 554-23.
+ +V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de +distribution définit les modalités d'ajournement de l'exécution d'un chantier, +en particulier le modèle de constat contradictoire établi entre l'exécutant des +travaux et le responsable du projet, et celui de l'ordre de service d'arrêt de +travaux, ainsi que les conditions de la reprise du chantier. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-29.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-29.md new file mode 100644 index 0000000000..4e2563b955 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-29.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024643890 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643890.xml +--- + +###### Article R554-29 + +Les méthodes et modalités relatives à la conception des projets et à leur +réalisation que le responsable de projet prévoit, d'une part, et les techniques +que l'exécutant des travaux prévoit d'appliquer, d'autre part, à proximité des +ouvrages en service, pour tous travaux ou investigations entrant dans le champ +du présent chapitre, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, assurent, +dans l'immédiat et à terme, la conservation et la continuité de service des +ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés +par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et +la protection de l'environnement.
+ +Les prescriptions techniques visant cet objectif sont fixées par un guide +technique élaboré par les professions concernées et approuvé par un arrêté des +ministres chargés de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et +du travail. Cet arrêté fixe en outre les modalités d'information des services de +secours et des exploitants ainsi que les dispositions immédiates de sécurité à +prendre en cas d'endommagement de l'ouvrage. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-30.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-30.md new file mode 100644 index 0000000000..8bd1ef3f4b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-30.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024643892 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643892.xml +--- + +###### Article R554-30 + +Avant de répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux, les +exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité évaluent, lorsque +l'ouvrage ne comporte pas de dispositif automatique ou manœuvrable à distance de +mise en sécurité, la stratégie de mise en sécurité de l'ouvrage qu'il faudrait +appliquer en cas d'incident et :
+ +– identifient les organes de coupure susceptibles d'être manœuvrés en cas +d'incident ; ces organes sont mentionnés dans la réponse à la déclaration +d'intention de commencement de travaux dès lors qu'ils sont situés dans +l'emprise des travaux prévus ; toutefois, seules les personnes dûment autorisées +par les exploitants d'ouvrages peuvent manœuvrer ces organes ;
+ +– prennent, le cas échéant, des dispositions complémentaires visant à permettre +une mise en sécurité plus efficace et rapide, en fonction de la configuration du +chantier ou des risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article R. 554-2, +et selon des critères qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à +l'article R. 554-36. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-31.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-31.md new file mode 100644 index 0000000000..9ded7e6575 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-31.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024643894 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643894.xml +--- + +###### Article R554-31 + +I. – Le responsable du projet informe les personnes qui travaillent sous sa +direction, selon des moyens et modalités appropriés, des dispositions qu'il les +charge de mettre en œuvre, conformément aux articles R. 554-20, R. 554-21, R. +554-23, R. 554-27 et R. 554-28. Il s'assure de leur formation et de leur +qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de +l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante.
+ +II. – L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa +direction, selon des moyens et modalités appropriés, de la localisation des +ouvrages qui ont été identifiés puis repérés conformément à l'article R. 554-27 +et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre +lors de l'exécution des travaux. Il s'assure de leur formation et de leur +qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de +l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante, notamment +lorsque cela est prévu par l'arrêté mentionné au III du présent article, et de +manière systématique pour les personnes intervenant lors des travaux urgents +prévus à l'article R. 554-32. Il est tenu d'aviser l'exploitant de l'ouvrage +dans les plus brefs délais en cas de dégradation, même superficielle, d'un +ouvrage en service, de déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un ouvrage +souterrain en service flexible, ou de toute autre anomalie. Cette obligation +peut être satisfaite par l'établissement d'un constat contradictoire entre +l'exécutant des travaux et l'exploitant de l'ouvrage concerné par le sinistre ou +l'anomalie.
+ +Il porte à la connaissance des personnes qui travaillent sous sa direction les +dispositifs ayant un impact sur la sécurité qui lui ont été précisés par +l'exploitant conformément à l'article R. 554-30. Il veille à ce que ces +dispositifs, lorsqu'ils sont situés dans l'emprise des travaux, restent +accessibles pendant la durée du chantier et à ce qu'ils ne soient pas dégradés +ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. L'exécutant des +travaux s'en assure après chaque phase importante du chantier réalisée dans +l'environnement immédiat des dispositifs ayant un impact sur la sécurité.
+ +Il conserve un exemplaire du récépissé de la déclaration d'intention de +commencement de travaux sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.
+ +III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et +de distribution fixe les règles relatives à la compétence des personnes +travaillant sous la direction du responsable de projet ou de l'exécutant des +travaux, celles relatives aux autorisations d'intervention à proximité de +réseaux correspondantes, et le modèle de constat contradictoire à utiliser en +cas de sinistre ou d'anomalie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/README.md new file mode 100644 index 0000000000..a971e9f3af --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000024657098 +--- + +###### Sous-section 4 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations + +- [Article R554-32](article_r554-32.md) +- [Article R554-33](article_r554-33.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/article_r554-32.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/article_r554-32.md new file mode 100644 index 0000000000..a66b8cd03f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/article_r554-32.md @@ -0,0 +1,39 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2014-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000024643898 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643898.xml +--- + +###### Article R554-32 + +Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la +sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des +biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de +travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de +déclaration d'intention de commencement de travaux, à condition que l'ensemble +des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de +l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article R. +554-31 et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels +travaux. La personne qui ordonne ces travaux, quelle qu'elle soit, recueille +systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service sensibles pour +la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique +selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article R. 554-20, les +informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures +conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations +dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. Lorsque la personne qui +ordonne les travaux urgents n'est pas l'exécutant des travaux, elle porte à la +connaissance de celui-ci les réponses des exploitants selon des modalités et +dans des délais compatibles avec la situation d'urgence.
+ +Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs +délais et par écrit un avis de travaux urgents aux exploitants. Cet avis peut +être postérieur à la réalisation des travaux.
+ +Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de +distribution précise les modalités d'exécution des travaux dans les cas +d'urgence ou de force majeure, en particulier les règles de sécurité qui sont +appliquées en cas d'incertitude sur l'existence ou la localisation des ouvrages +dans le cadre de tels travaux. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/article_r554-33.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/article_r554-33.md new file mode 100644 index 0000000000..d2ac52bcdc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/article_r554-33.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024643900 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643900.xml +--- + +###### Article R554-33 + +I. – Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de +travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date +de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-24, le déclarant +effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les +modifications nécessaires.
+ +II. – En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant +effectue une nouvelle déclaration.
+ +III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des +travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une +nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d'ouvrages +sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été +planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/README.md new file mode 100644 index 0000000000..95bc417144 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000024657100 +--- + +###### Sous-section 5 : Relevés topographiques + +- [Article R554-34](article_r554-34.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r554-34.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r554-34.md new file mode 100644 index 0000000000..70a65c5b66 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r554-34.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2014-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000024644278 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/42/LEGIARTI000024644278.xml +--- + +###### Article R554-34 + +Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification +d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2, le responsable du projet fait +procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances +minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé +topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage +construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé +topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant +recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité +des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette +certification.
+ +La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à +proximité de la même installation, aucune investigation complémentaire ne soit +nécessaire pour localiser l'ouvrage.