Décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs en application des articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l'énergie
Ministère: Ministère de la transition énergétique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000046321828 NOR: ENER2223019D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/32/18/JORFTEXT000046321828.xml
This commit is contained in:
parent
25c2e21f09
commit
eaf12f8c3c
11 changed files with 311 additions and 5 deletions
|
@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031749075
|
|||
|
||||
##### Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
|
||||
|
||||
- [Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable](section_3)
|
||||
- [Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement](section_3)
|
||||
- [Section 5 : Règles complémentaires applicables pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental](section_5)
|
||||
- [Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental](section_6)
|
||||
- [Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension](section_1)
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2019-02-16
|
||||
Date de fin: 2022-09-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000038133372
|
||||
Date de début: 2022-09-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000046324443
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable
|
||||
###### Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement
|
||||
|
||||
- [Sous-section 1 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères](sous-section_1)
|
||||
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères](sous-section_2)
|
||||
- [Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif](sous-section_3)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2022-09-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000046322529
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif
|
||||
|
||||
- [Article D342-4-14](article_d342-4-14.md)
|
||||
- [Article D342-4-15](article_d342-4-15.md)
|
|
@ -0,0 +1,26 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046322888
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/28/LEGIARTI000046322888.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D342-4-14
|
||||
|
||||
Il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa de
|
||||
l'article L. 342-3-1 dans les cas suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Nécessité d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau
|
||||
de distribution d'électricité en amont de l'infrastructure collective ;<br />
|
||||
|
||||
2° Nécessité de réaliser des percements d'éléments porteurs de l'immeuble ;<br />
|
||||
|
||||
3° Nécessité des réaliser des travaux en présence d'amiante ;<br />
|
||||
|
||||
4° Nécessité d'une autorisation administrative pour une intervention sur le
|
||||
domaine public ou le passage sur un domaine privé ;<br />
|
||||
|
||||
5° Retard dû à la réalisation de travaux incombant au propriétaire de l'immeuble
|
||||
ou au syndicat de copropriétaires en cas de copropriété.
|
|
@ -0,0 +1,26 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046322890
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/28/LEGIARTI000046322890.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D342-4-15
|
||||
|
||||
Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3-1, les
|
||||
indemnités dues au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires par le
|
||||
gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai
|
||||
d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public
|
||||
d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour
|
||||
véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L.
|
||||
353-12, est fixé à 0,55 % du coût total HT de l'infrastructure collective par
|
||||
semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui mentionné
|
||||
au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 et celui précisé dans la convention de
|
||||
raccordement, à l'exception des cas mentionnés à l'article D. 342-4-14.<br />
|
||||
|
||||
Les indemnités mentionnées par le présent article sont exclusives de toute autre
|
||||
indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des
|
||||
tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de
|
||||
l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3.
|
|
@ -9,3 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000045986370
|
|||
- [Article R353-13-1](article_r353-13-1.md)
|
||||
- [Article R353-13-2](article_r353-13-2.md)
|
||||
- [Article R353-13-3](article_r353-13-3.md)
|
||||
- [Article D353-12](article_d353-12.md)
|
||||
- [Article D353-12-1](article_d353-12-1.md)
|
||||
- [Article D353-12-2](article_d353-12-2.md)
|
||||
- [Article D353-12-3](article_d353-12-3.md)
|
||||
- [Article D353-12-4](article_d353-12-4.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,98 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046322362
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322362.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D353-12-1
|
||||
|
||||
La convention de raccordement mentionnée au sixième alinéa de l'article L.
|
||||
353-12 inclut :<br />
|
||||
|
||||
1° Le périmètre de desserte de l'infrastructure collective ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le détail des travaux effectués par le gestionnaire du réseau public de
|
||||
distribution d'électricité, y compris les éventuels travaux annexes ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le cas échéant, le détail des travaux complémentaires non effectués par le
|
||||
gestionnaire de réseau et nécessaires au déploiement de l'infrastructure
|
||||
collective ;<br />
|
||||
|
||||
4° La puissance totale de l'infrastructure collective correspondant à la somme
|
||||
des puissances des branchements individuels qui pourront être raccordés à
|
||||
l'infrastructure collective et calculée selon les modalités précisées ci-après
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
5° La puissance de raccordement qui sera fournie par l'infrastructure
|
||||
collective. Cette puissance de raccordement résulte de la puissance totale
|
||||
mentionnée au 4°, et du foisonnement naturel des consommations liées à la
|
||||
recharge. Afin de minimiser les coûts de l'infrastructure collective, le
|
||||
gestionnaire de réseau peut proposer une solution de raccordement prévoyant
|
||||
plusieurs puissances de raccordement disponibles en fonction des tranches
|
||||
horaires auxquelles les recharges sont effectuées, en tenant compte de la
|
||||
complémentarité des usages entre la recharge et les autres usages de l'immeuble,
|
||||
selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie ;<br />
|
||||
|
||||
6° Le délai de mise en service de l'infrastructure collective ;<br />
|
||||
|
||||
7° Le détail des coûts pris en compte pour le calcul de la contribution au titre
|
||||
de l'infrastructure collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
|
||||
353-12 à verser au gestionnaire du réseau public de distribution ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les règles de calcul de cette contribution ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les modalités techniques et tarifaires de création des ouvrages de
|
||||
branchement individuels alimentés par l'infrastructure collective ;<br />
|
||||
|
||||
10° A des fins de comparabilité, des indications sur le coût d'installation d'un
|
||||
point de recharge en aval d'un branchement individuel et les coûts récurrents
|
||||
associés à un contrat de fourniture d'électricité destiné à l'alimentation d'un
|
||||
ou plusieurs points de recharge.<br />
|
||||
|
||||
Le nombre d'emplacements inclus dans le périmètre de desserte de
|
||||
l'infrastructure collective mentionné au 1° ne peut être inférieur au produit du
|
||||
nombre total d'emplacements de stationnement de l'immeuble, éventuellement
|
||||
diminué du nombre d'emplacements durablement inoccupés ou déjà équipés, et de
|
||||
l'évaluation du taux d'équipement à long terme.<br />
|
||||
|
||||
La puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au 4° est définie
|
||||
par le produit du nombre total d'emplacements inclus dans le périmètre de
|
||||
desserte de l'infrastructure collective et de la puissance de référence par
|
||||
point de recharge.<br />
|
||||
|
||||
Le taux d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de
|
||||
recharge sont définis par arrêté des ministres en charge des transports et de
|
||||
l'énergie. Ils sont déterminés à l'échelle nationale. La puissance de référence
|
||||
par point de recharge ne tient pas compte du foisonnement naturel des
|
||||
consommations.<br />
|
||||
|
||||
Le gestionnaire de réseau n'est pas tenu de rendre disponible la totalité de la
|
||||
puissance de raccordement mentionnée au 4° dès la mise en service de
|
||||
l'infrastructure collective. Il lui appartient de garantir cette disponibilité
|
||||
au fur et à mesure des demandes de raccordement à l'infrastructure collective,
|
||||
sans coût supplémentaire pour le propriétaire ou le syndicat des
|
||||
copropriétaires.<br />
|
||||
|
||||
Les règles de dimensionnement de l'infrastructure collective et de déclenchement
|
||||
des travaux postérieurs à la mise en service sont définies par le gestionnaire
|
||||
de réseau et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de
|
||||
l'énergie.<br />
|
||||
|
||||
La convention porte sur une durée de 20 années à compter de sa signature par le
|
||||
gestionnaire du réseau public de distribution d'une part et le propriétaire ou
|
||||
le syndicat des copropriétaires d'autre part.<br />
|
||||
|
||||
La signature de la convention est conditionnée à la demande d'un ou plusieurs
|
||||
branchements individuels à raccorder à l'infrastructure collective et permettant
|
||||
l'installation d'un ou de plusieurs points de recharge.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions prévues dans la convention s'appliquent à tout demandeur d'un
|
||||
branchement individuel, y compris un opérateur mentionné au premier alinéa de
|
||||
l'article L. 353-13.<br />
|
||||
|
||||
Tout point de recharge situé dans le périmètre de desserte de l'infrastructure
|
||||
collective mentionné au 1° et installé postérieurement à la mise en service de
|
||||
cette infrastructure collective y est raccordé, directement ou indirectement.
|
|
@ -0,0 +1,59 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046322364
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322364.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D353-12-2
|
||||
|
||||
La contribution au titre de l'infrastructure collective est déterminée à titre
|
||||
principal en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble
|
||||
concerné et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement
|
||||
individuel et la puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au
|
||||
4° de l'article D. 353-12-1.<br />
|
||||
|
||||
La puissance demandée au titre du branchement individuel correspond à la
|
||||
puissance maximale qui pourra être souscrite par le demandeur, indépendamment de
|
||||
la puissance de raccordement du branchement. Une éventuelle augmentation
|
||||
ultérieure de la puissance demandée se traduit par une contribution
|
||||
complémentaire.<br />
|
||||
|
||||
Le coût de l'infrastructure collective pris en compte pour le calcul de la
|
||||
contribution au titre de l'infrastructure collective comporte les coûts non
|
||||
couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics en application des
|
||||
articles L. 341-2, L. 342-6 et L. 342-11, à engager immédiatement par le
|
||||
gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, y compris les coûts
|
||||
résultants des travaux annexes mentionnés au troisième alinéa de l'article D.
|
||||
353-12, ainsi que la part des coûts ultérieurs que le gestionnaire de réseau
|
||||
prévoit d'engager pendant la durée de la convention en application du 2° de
|
||||
l'article D. 353-12-1 et non pris en charge par le tarif d'utilisation des
|
||||
réseaux publics d'électricité.<br />
|
||||
|
||||
La contribution ne peut être inférieure à un montant dépendant de la puissance
|
||||
du branchement individuel.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la demande de branchement individuel concerne une puissance demandée
|
||||
inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, la contribution ne peut être supérieure
|
||||
à un montant fixé en fonction du type de travaux rendus nécessaires par
|
||||
l'installation de l'infrastructure collective et de la puissance demandée.<br />
|
||||
|
||||
La Commission de régulation de l'énergie propose les montants minimum et maximum
|
||||
de la contribution mentionnées aux deux alinéas précédents. Les montants sont
|
||||
arrêtés par le ministre en charge de l'énergie en tenant compte des propositions
|
||||
formulées.<br />
|
||||
|
||||
Les règles de calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective
|
||||
mentionnées au 8° de l'article D. 353-12-1 peuvent prévoir une actualisation
|
||||
annuelle. Ces règles sont établies par le gestionnaire du réseau public de
|
||||
distribution et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de
|
||||
l'énergie.<br />
|
||||
|
||||
L'ensemble des règles de calcul est déterminé afin que la mise en œuvre de la
|
||||
faculté prévue par l'article L. 353-12 assure au gestionnaire de réseau, sur la
|
||||
durée de vie des infrastructures collectives et au périmètre du réseau qu'il
|
||||
exploite, une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue pour le
|
||||
raccordement de mêmes infrastructures collectives ne relevant pas de l'article
|
||||
L. 353-12 du code de l'énergie.
|
|
@ -0,0 +1,33 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046322366
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322366.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D353-12-3
|
||||
|
||||
La contribution déterminée en application de l'article D. 353-12-2 est due pour
|
||||
toute demande de raccordement à l'infrastructure collective objet de la
|
||||
convention mentionnée à l'article D. 353-12-1, faite pendant la durée
|
||||
d'application de cette convention, indépendamment du niveau effectif
|
||||
d'équipement dans l'immeuble concerné, dès lors que le raccordement de la
|
||||
puissance demandée ne nécessite pas de travaux sur l'infrastructure collective
|
||||
autres que ceux prévus par la convention, tels que définis au 2° de l'article D.
|
||||
353-12-1.<br />
|
||||
|
||||
La nécessité d'engager des travaux sur l'infrastructure collective, autres que
|
||||
ceux prévus par la convention, et alors que la puissance totale mentionnée au 4°
|
||||
de l'article D. 353-12-1 a déjà été atteinte, conduit à l'expiration anticipée
|
||||
de la convention.<br />
|
||||
|
||||
Des travaux d'extension du périmètre de l'infrastructure collective tel que
|
||||
défini au 1° de l'article D. 352-12-1, non prévus par la convention, ne font pas
|
||||
obstacle à la poursuite de la convention, mais doivent faire l'objet d'un
|
||||
financement distinct.<br />
|
||||
|
||||
Aucune contribution ne pourra être demandée au titre de l'infrastructure
|
||||
collective qui fait l'objet de la convention, à l'expiration de ladite
|
||||
convention.
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046322368
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322368.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D353-12-4
|
||||
|
||||
Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires demande au moins un devis
|
||||
pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un
|
||||
opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, dans un délai qui
|
||||
ne peut être inférieur à deux mois avant la signature de la convention
|
||||
mentionnée à l'article D. 353-12-1 dans le cas d'un propriétaire unique, ou
|
||||
inférieur à deux mois avant l'assemblée générale décidant de la conclusion de la
|
||||
convention lorsqu'il s'agit d'une copropriété.
|
|
@ -0,0 +1,30 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046322360
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322360.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D353-12
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 353-12, l'infrastructure collective
|
||||
permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules
|
||||
électriques ou hybrides rechargeables, dénommée dans la présente section “
|
||||
infrastructure collective ”, comprend la partie collective des ouvrages de
|
||||
raccordement, à l'exclusion des ouvrages de branchement individuels. Cette
|
||||
infrastructure collective relève du réseau public de distribution d'électricité
|
||||
conformément au dernier alinéa de l'article L. 342-1.<br />
|
||||
|
||||
L'infrastructure collective permet de desservir tout ou partie du parc de
|
||||
stationnement d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation.<br />
|
||||
|
||||
Les travaux annexes rendus nécessaires par le déploiement de l'infrastructure
|
||||
collective peuvent être réalisés sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du
|
||||
réseau public de distribution d'électricité, à la demande du propriétaire ou du
|
||||
syndicat des copropriétaires. Les coûts correspondants sont avancés par le
|
||||
gestionnaire du réseau, et inclus dans le calcul de la contribution mentionnée à
|
||||
l'article D. 353-12-2. Ils ne bénéficient pas de la prise en charge par le tarif
|
||||
d'utilisation des réseaux publics d'électricité prévue au 3° de l'article L.
|
||||
341-2.
|
Loading…
Reference in a new issue