Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034492168 NOR: DEVR1702013D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/49/21/JORFTEXT000034492168.xml
This commit is contained in:
parent
8cd82cb610
commit
a9ac690664
9 changed files with 465 additions and 53 deletions
|
@ -6,14 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000032348045
|
|||
|
||||
<h1>Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R342-4-7](article_r342-4-7.md)
|
||||
- [Article R342-4-8](article_r342-4-8.md)
|
||||
- [Article D342-4-1](article_d342-4-1.md)
|
||||
- [Article D342-4-2](article_d342-4-2.md)
|
||||
- [Article D342-4-3](article_d342-4-3.md)
|
||||
- [Article D342-4-4](article_d342-4-4.md)
|
||||
- [Article D342-4-5](article_d342-4-5.md)
|
||||
- [Article D342-4-6](article_d342-4-6.md)
|
||||
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1/README.md)
|
||||
- [Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer](paragraphe_2/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
|
|
@ -1,43 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-10-08
|
||||
Date de fin: 2017-04-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033199147
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/19/91/LEGIARTI000033199147.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R342-4-8</h1>
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
Les indemnités fixées à l'article R. 342-4-7 ne sont dues que lorsque la cause
|
||||
du retard est exclusivement imputable au gestionnaire ou aux gestionnaires de
|
||||
réseau public responsables du retard. Elles sont exclusives de toute autre
|
||||
indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation
|
||||
des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution
|
||||
de l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3.
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033199012?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1316 du 5 octobre 2016 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2016-10-05 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033199012?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1316 du 5 octobre 2016 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023986730?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-06-01 au 2015-08-19</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2017-04-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000034494801
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Paragraphe 1 : Dispositions générales</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R342-4-7](article_r342-4-7.md)
|
||||
- [Article R342-4-8](article_r342-4-8.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034494137?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-10-08
|
||||
Date de fin: 2017-04-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033199145
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/19/91/LEGIARTI000033199145.xml
|
||||
Date de début: 2017-04-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034498520
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/85/LEGIARTI000034498520.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R342-4-7</h1>
|
||||
|
@ -53,10 +53,25 @@ retard.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034498515?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article R342-4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-04-28</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023986742?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L342-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-06-01 au 2015-08-19</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033199012?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1316 du 5 octobre 2016 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032348049?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article D342-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-04-04</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047302208?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L342-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-03-12 au 2023-11-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031068218?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L342-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-08-19 au 2018-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047993922?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L342-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-11-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036436150?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L342-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-01 au 2023-03-12</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034494137?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> DEPLACE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -64,7 +79,13 @@ retard.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2016-10-05 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033199012?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1316 du 5 octobre 2016 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2017-04-26 DEPLACE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034494137?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032348049?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article D342-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-04-04</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023986742?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L342-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-06-01 au 2015-08-19</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034498515?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article R342-4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-04-28</a>
|
|
@ -0,0 +1,61 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034498515
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/85/LEGIARTI000034498515.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R342-4-8</h1>
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
Les indemnités fixées à l'article R. 342-4-7 ne sont dues que lorsque la cause
|
||||
du retard est exclusivement imputable au gestionnaire ou aux gestionnaires de
|
||||
réseau public responsables du retard. Elles sont exclusives de toute autre
|
||||
indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation
|
||||
des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution
|
||||
de l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3.
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023986730?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-06-01 au 2015-08-19</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034498520?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article R342-4-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-04-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043215159?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031063253?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-08-19 au 2021-03-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033199145?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article R342-4-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-10-08 au 2017-04-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034494137?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> DEPLACE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2017-04-26 DEPLACE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034494137?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023986730?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-06-01 au 2015-08-19</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033199145?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article R342-4-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-10-08 au 2017-04-28</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2017-04-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000034495886
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R342-4-10](article_r342-4-10.md)
|
||||
- [Article R342-4-11](article_r342-4-11.md)
|
||||
- [Article D342-4-9](article_d342-4-9.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034494133?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,42 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034495888
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/58/LEGIARTI000034495888.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article D342-4-9</h1>
|
||||
|
||||
Les parties à la convention de raccordement au réseau de transport d'électricité
|
||||
d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie
|
||||
renouvelable en mer peuvent déroger à l'application des articles D. 342-4-1 à D.
|
||||
342-4-6.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034494133?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032348047?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article D342-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-04-04</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2017-04-26 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034494133?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032348047?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article D342-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-04-04</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,204 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034495890
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/58/LEGIARTI000034495890.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R342-4-10</h1>
|
||||
|
||||
I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport
|
||||
d'électricité à raison du dépassement du délai de raccordement à ce réseau d'une
|
||||
installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie
|
||||
renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux I
|
||||
à IV du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence
|
||||
mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions
|
||||
relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau,
|
||||
celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'indemnité due en application du présent article est réputée assurer la
|
||||
compensation par le gestionnaire du réseau public de transport des préjudices
|
||||
supportés par le producteur résultant du retard de raccordement dont la cause
|
||||
soit est imputable au gestionnaire du réseau public de transport, soit résulte
|
||||
de la réalisation d'un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de
|
||||
raccordement, à l'exclusion des préjudices résultant des retards du producteur
|
||||
dans la réalisation de ses propres installations. Cette indemnité est exclusive
|
||||
de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de
|
||||
la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport
|
||||
d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.<br />
|
||||
|
||||
Les préjudices indemnisés correspondent :<br />
|
||||
|
||||
1° D'une part, aux coûts et surcoûts de financement induits par le dépassement
|
||||
du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au III ;<br />
|
||||
|
||||
2° D'autre part, aux surcoûts de conception, de développement et de réalisation
|
||||
de l'installation de production induits par le dépassement du délai, qui sont
|
||||
indemnisés dans les conditions définies au IV.<br />
|
||||
|
||||
III.-La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement
|
||||
est définie de la manière suivante :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsque le projet donne lieu à un financement externe dédié, souscrit auprès
|
||||
d'établissements de crédit ou d'institutions financières non liés au producteur,
|
||||
les coûts et surcoûts de financement, y compris les frais financiers
|
||||
intercalaires et le cas échéant les coûts résultant de la rupture des
|
||||
instruments de couverture de taux, correspondent :<br />
|
||||
|
||||
a) Aux sommes dues par le producteur conformément aux contrats de financement
|
||||
conclus par ce dernier avec les établissements de crédits ou les institutions
|
||||
financières précités, hors préfinancement des fonds propres et quasi-fonds
|
||||
propres ou de la TVA ;<br />
|
||||
|
||||
b) Minorées le cas échéant des gains résultant de la rupture des instruments de
|
||||
couverture de taux.<br />
|
||||
|
||||
Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à
|
||||
exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes :
|
||||
soit le montant minimum des fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le
|
||||
cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le
|
||||
montant de fonds propres et quasi-fonds propres mobilisés par le producteur ;<br />
|
||||
|
||||
2° Dans les autres cas, notamment pour les financements sur bilan ou les
|
||||
financements apportés par les actionnaires directs ou indirects du producteur,
|
||||
les coûts et surcoûts de financement correspondent aux sommes dues par le
|
||||
producteur conformément aux contrats de financement conclus par ce dernier, hors
|
||||
préfinancement ou financement des fonds propres et quasi-fonds propres ou de la
|
||||
TVA et dans la limite du montant résultant de l'application du taux égal à la
|
||||
moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de
|
||||
crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux
|
||||
entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.<br />
|
||||
|
||||
Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à
|
||||
exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes :
|
||||
soit le montant minimum de fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le
|
||||
cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le
|
||||
montant de fonds propres et quasi-fonds propres indiqué par le producteur dans
|
||||
son offre ;<br />
|
||||
|
||||
3° La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement est
|
||||
versée mensuellement. Elle comprend une avance et un versement éventuel pour
|
||||
solde.<br />
|
||||
|
||||
L'avance est due par le gestionnaire du réseau public au producteur sur la base
|
||||
du constat du retard répondant aux conditions mentionnées aux I et II.<br />
|
||||
|
||||
Son montant journalier est égal à :<br />
|
||||
|
||||
A = C × B3 × (1-CRp/ CRt)/365<br />
|
||||
|
||||
où :<br />
|
||||
|
||||
A est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;<br />
|
||||
|
||||
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;<br />
|
||||
|
||||
B3 est égal à 100 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour
|
||||
de retard et à zéro les années suivantes ;<br />
|
||||
|
||||
CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le
|
||||
gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;<br />
|
||||
|
||||
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
|
||||
du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de
|
||||
raccordement, exprimée en MW.<br />
|
||||
|
||||
L'avance est versée mensuellement. Si le montant des coûts de financement
|
||||
effectivement supportés par le producteur est inférieur au montant de l'avance,
|
||||
le producteur restitue au gestionnaire de réseau, dans les trente jours suivant
|
||||
le versement concerné, la différence entre le montant versé et le montant des
|
||||
coûts de financement effectivement supportés.<br />
|
||||
|
||||
Un versement pour solde est effectué, également mensuellement, si le producteur
|
||||
justifie que les coûts de financement réellement supportés par lui du fait du
|
||||
retard de raccordement excèdent le montant de l'avance. Son montant correspond,
|
||||
pour chaque mois considéré, au montant des coûts de financement précités, dûment
|
||||
justifiés, excédant le montant de l'avance versée au titre de ce mois.<br />
|
||||
|
||||
IV.-La part de l'indemnité correspondant aux autres surcoûts de conception, de
|
||||
développement et de réalisation de l'installation de production comprend un
|
||||
versement forfaitaire mensuel et, éventuellement, un versement complémentaire
|
||||
annuel.<br />
|
||||
|
||||
Le versement forfaitaire est dû par le gestionnaire du réseau public au
|
||||
producteur sur la base du constat du retard répondant aux conditions mentionnées
|
||||
aux I et II.<br />
|
||||
|
||||
Son montant journalier est égal à :<br />
|
||||
|
||||
F = C × B2 × (1-CRp/ CRt)/365<br />
|
||||
|
||||
où :<br />
|
||||
|
||||
F est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;<br />
|
||||
|
||||
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;<br />
|
||||
|
||||
B2 est égal à 80 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour
|
||||
de retard et à zéro les années suivantes ;<br />
|
||||
|
||||
CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le
|
||||
gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;<br />
|
||||
|
||||
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
|
||||
du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de
|
||||
raccordement, exprimée en MW.<br />
|
||||
|
||||
Le versement complémentaire annuel est effectué si le producteur justifie de
|
||||
surcoûts de réalisation de l'installation de production excédant ceux indemnisés
|
||||
par le versement forfaitaire. Le montant du versement complémentaire correspond,
|
||||
pour l'année considérée, au montant des surcoûts précités, dûment justifiés,
|
||||
excédant la somme des versements forfaitaires mensuels intervenus au cours de la
|
||||
même année.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023986730?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-06-01 au 2015-08-19</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032970041?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L311-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-08-06 au 2017-02-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034494133?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023986352?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L311-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-06-01 au 2015-08-19</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031068254?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L311-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-08-19 au 2016-08-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043215159?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034095098?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-02-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031063253?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-08-19 au 2021-03-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2017-04-26 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034494133?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023986352?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L311-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-06-01 au 2015-08-19</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023986730?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-06-01 au 2015-08-19</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,82 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034495892
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/58/LEGIARTI000034495892.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R342-4-11</h1>
|
||||
|
||||
Le montant des indemnités dues par installation est, en application du 4° de
|
||||
l'article L. 341-2, plafonné pour chaque année de retard comme suit :<br />
|
||||
|
||||
P = C × B × (1-CRp/ CRt)<br />
|
||||
|
||||
où :<br />
|
||||
|
||||
P est le montant du plafond annuel de l'indemnité, en euros ;<br />
|
||||
|
||||
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;<br />
|
||||
|
||||
B est égal à 300 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour
|
||||
de retard et à zéro les années suivantes ;<br />
|
||||
|
||||
CRp est la puissance moyenne sur l'année du raccordement mis à la disposition du
|
||||
producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;<br />
|
||||
|
||||
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
|
||||
du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de
|
||||
raccordement, exprimée en MW.<br />
|
||||
|
||||
Si l'indemnité versée une année donnée est inférieure au plafond correspondant
|
||||
susmentionné, le montant du plafond applicable l'année suivante résultant de
|
||||
l'application de la formule figurant ci-dessus est augmenté de la différence, si
|
||||
elle est positive, entre le montant du plafond de l'année précédente et le
|
||||
montant de l'indemnité versée au titre de cette même année.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034095257?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-02-26 au 2018-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036436157?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-01 au 2021-08-25</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043976685?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-08-25 au 2023-03-12</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023986728?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-06-01 au 2015-08-19</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034494133?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047301982?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-03-12 au 2023-11-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031063261?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-08-19 au 2017-02-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047993835?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-11-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2017-04-26 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034494133?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023986728?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article L341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-06-01 au 2015-08-19</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue