From 0ea7f3638a31b3d406b38fe0db9471f8a6e2dab7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 4 Apr 2016 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202016-399=20du=201er=20a?= =?UTF-8?q?vril=202016=20relatif=20au=20d=C3=A9lai=20de=20raccordement=20d?= =?UTF-8?q?es=20installations=20de=20production=20d'=C3=A9lectricit=C3=A9?= =?UTF-8?q?=20=C3=A0=20partir=20de=20sources=20d'=C3=A9nergie=20renouvelab?= =?UTF-8?q?le?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 105 de la loi n° 2015-992 du 17 août 1995. Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032346727 NOR: DEVR1605816D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/34/67/JORFTEXT000032346727.xml --- .../titre_iv/chapitre_ii/section_2/README.md | 1 + .../section_2/sous-section_2/README.md | 14 ++++++++ .../sous-section_2/article_d342-4-1.md | 20 +++++++++++ .../sous-section_2/article_d342-4-2.md | 27 ++++++++++++++ .../sous-section_2/article_d342-4-3.md | 36 +++++++++++++++++++ .../sous-section_2/article_d342-4-4.md | 28 +++++++++++++++ .../sous-section_2/article_d342-4-5.md | 16 +++++++++ .../sous-section_2/article_d342-4-6.md | 16 +++++++++ 8 files changed, 158 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-1.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-2.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-3.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-4.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-5.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-6.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/README.md index f113646ae..17be41e56 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031749083 ###### Section 2 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable - [Sous-section 1 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères](sous-section_1) +- [Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères](sous-section_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md new file mode 100644 index 000000000..ed7d64b9f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +Date de début: 2016-04-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032348045 +--- + +###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères + +- [Article D342-4-1](article_d342-4-1.md) +- [Article D342-4-2](article_d342-4-2.md) +- [Article D342-4-3](article_d342-4-3.md) +- [Article D342-4-4](article_d342-4-4.md) +- [Article D342-4-5](article_d342-4-5.md) +- [Article D342-4-6](article_d342-4-6.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-1.md new file mode 100644 index 000000000..494037603 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-1.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-04-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032348047 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/80/LEGIARTI000032348047.xml +--- + +###### Article D342-4-1 + +
+ Le délai de dix-huit mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 + court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la + convention de raccordement mentionnée à l'article D. 342-10 signée par le + demandeur.
+ + Il ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de l'installation + de production.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-2.md new file mode 100644 index 000000000..eb08cc45e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-2.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-04-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032348049 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/80/LEGIARTI000032348049.xml +--- + +###### Article D342-4-2 + +
+ Le délai mentionné à l'article D. 342-4-1 est suspendu :
+ + 1° Lorsque le producteur et le gestionnaire de réseau constatent que la + construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée + dans le délai de dix-huit mois ou que le producteur décide de suspendre son + projet ;
+ + 2° Lorsque la réalisation des travaux de raccordement est soumise à des + sujétions nouvelles résultant d'une décision de l'autorité administrative.
+ + Le délai court de nouveau, pour sa durée restante, à compter de la date de + cessation de la situation mentionnée au 1° ou de l'accomplissement des + formalités mentionnées au 2°, sauf si le producteur et le gestionnaire de + réseau conviennent d'un nouveau délai.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-3.md new file mode 100644 index 000000000..f0c4548d9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-3.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-04-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032348051 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/80/LEGIARTI000032348051.xml +--- + +###### Article D342-4-3 + +
+ Lorsque, postérieurement à la signature de la convention de raccordement, il + apparaît que les travaux nécessaires au raccordement comprennent des ouvrages + de haute tension qui imposent l'obtention d'une autorisation administrative ou + d'une déclaration d'utilité publique, y compris lorsque ces décisions sont + nécessaires au gestionnaire du réseau amont dans le cadre de l'opération de + raccordement, le délai court à compter de la date d'obtention de la plus + tardive des autorisations, ou, lorsqu'une déclaration d'utilité publique est + nécessaire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est autorisé à + exercer les servitudes conformément aux dispositions de la sous-section 2 de + la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du présent code.
+ + En cas d'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux, établie par tous + moyens par le gestionnaire de réseau, le délai court à compter de la cessation + de cette situation.
+ + En cas de modification de l'installation de production nécessitant une + modification de la convention de raccordement, le délai court à compter de la + date de réception, par le gestionnaire de réseau, de la nouvelle convention de + raccordement signée par le demandeur.
+ + Lorsque les décisions nécessaires à la réalisation des ouvrages de + raccordement font l'objet d'un recours juridictionnel, le délai court à + compter de la date à laquelle le rejet de la requête devient définitif.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-4.md new file mode 100644 index 000000000..5dcd61ea4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-4.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-04-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032348053 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/80/LEGIARTI000032348053.xml +--- + +###### Article D342-4-4 + +
+ Lorsque la taille des installations et leur localisation par rapport au réseau + le justifient, ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à + des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau, une + prorogation du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 peut + être accordée par le préfet du département où ont vocation à être situés les + ouvrages, après consultation du producteur intéressé.
+ + Toutefois :
+ + - lorsque plusieurs départements sont concernés, la prorogation est accordée + par arrêté conjoint des préfets intéressés ;
+ + - lorsque la demande concerne un raccordement en mer, la prorogation est + accordée par le préfet du département où a lieu l'atterrage des ouvrages de + raccordement.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-5.md new file mode 100644 index 000000000..3671e88b7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-5.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-04-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032348055 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/80/LEGIARTI000032348055.xml +--- + +###### Article D342-4-5 + +
+ La demande est motivée et accompagnée d'un dossier qui expose l'étendue des + travaux projetés et qui comprend toute pièce de nature à la justifier au + regard des critères mentionnés à l'article D. 342-4-4.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-6.md new file mode 100644 index 000000000..1b2d2b524 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d342-4-6.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-04-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032348057 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/80/LEGIARTI000032348057.xml +--- + +###### Article D342-4-6 + +
+ La prorogation du délai ne fait pas obstacle à sa suspension ou son + interruption en application des dispositions des articles D. 342-4-2 et D. + 342-4-3.
+